当前位置:首页 >> 解决方案 >>

建设工程设计合同(新农村卫生新校园)改


建设工程设计合同
甲方:_______________________________________________________________ 乙方:__河南桑达能源环保有限公司_____________________________________ 甲方委托乙方承担 河南省新农村卫生新校园建设工程 的工程设计, 经双方协商一致, 签订本合同,共同执行。 第一条 本合同签订依据 1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计 市场管理规定》。 1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3 建设工程其他相关文件。 第二条 设计依据 2.1甲方给乙方的委托书文件 2.2甲方提交的基础资料 2.3乙方采用的主要技术标准是: ⑴、GB/T4750-2002农村家用水压式沼气池标准图集 ⑵、GB/T4752-2002 户用沼气池施工操作规程 ⑶、GB/T 4751-2002 户用沼气池质量检查验收规范 第三条 合同文件的优先次序 构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据 如下优先次序来判断: 3.1合同书 3.2甲方要求及委托书 第四条 甲方向乙方提交的有关资料、文件及时间 试点学校名单、试点学校平面图、工程建设实施方案 、 由试点学校如实填写的前 期工程调查表﹙此表由乙方提供﹚、时间2008年6月5日 第五条 乙方向甲方交付的设计文件、份数、地点及时间 设计文件包含(工程概况、工程设计、工程概算与施工计划、工程施工图纸、 附 件)233套466份、地点桑达公司、时间2008年7月5日 第六条 费用 6.1双方商定,本合同的设计费为 1398000(壹佰叁拾玖万捌千元整) 元。收费依据 和计算方法按国家和地方有关规定执行,国家和地方没有规定的,由双方商定。 第七条 支付方式 838800 元。 489300 元。 7.1 甲方需在合同签订后三天内,支付设计费总额的60%,计 7.2 乙方提交工程设计文件时,甲方支付设计费总额的35%,计

7.3 剩余5%尾款,计69900元,待甲方工程竣工验收后10日内结清。

第八条

双方责任

8.1甲方责任 8.1.1甲方按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件, 并对其完整性、正确性及时限负责。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。 甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,乙方按本合同第六条规定的交付设 计文件时间顺延;甲方交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时,乙方有权重新确定 提交设计文件的时间。 8.1.2甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大 修改,以致造成乙方设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明 确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。 8.1.3在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,乙方未开始设计工作的,不退还甲 方已付的定金;已开始设计工作的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时, 按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。 8.1.4甲方必须按合同规定支付定金, 收到定金作为乙方设计开工的标志。 未收到定金, 乙方有权推迟设计工作的开工时问,且交付文件的时间顺延。 8.1.5甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付设计费, 每逾期支付一天, 应承担 应支付金额千分之二的逾期违约金,且乙方提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上 时,乙方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知甲方。甲方的上级或设计审批部门对设计 文件不审批或本合同项目停缓建,甲方均应支付应付的设计费。 8.1.6甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计文件时, 须征得乙方同意, 不得严重 背离合理设计周期,且甲方应支付赶工费。 8.1.7为了保障工作的顺利高效的进行, 甲方应为乙方派驻现场前期勘察工作人员提供 工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。 8.2乙方责任 8.2.1乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、 标准进行设计, 按本合同第六条规定 的内容、时间及份数向甲方交付设计文件(出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交 付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。 8.2.2乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。 由于乙方设计错误造成工程 质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程 度向甲方支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为实际损失的________%。 8.2.3由于乙方原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计 费的千分之二。 8.2.4合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还甲方已支付的定金。 8.2.5乙方交付设计文件后, 按规定参加有关上级的设计审查, 并根据审查结论负责不 超出原定范围的内容做必要调整补充。乙方负责向甲方及施工单位进行设计交底及技术指 导、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,乙方仍负责上述工 作,可按所需工作量向甲方适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。 第九条 保密 双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件 擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承

担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。 第十条 仲裁 本建设工程设计合同发生争议,甲方与乙方应及时协商解决。也可由当地建设行政主 管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由 郑州市 仲裁委员会仲裁。双方当事人 未在合同中约定仲裁机构,当事人又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。 第十一条 合同生效及其他 11.1甲方要求乙方派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签 订技术咨询服务合同。 11.2乙方为本合同项目的技术指导服务至施工安装点火结束为止,原则上时间截止到 2008年12月31日止,超出服务期限双方另行协商。 11.3本工程项目中甲方需要乙方配合选购设备材料、设备的加工订货时,乙方需积极 配合,所需费用由甲方承担。 11.4甲方委托乙方承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。 11.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。 11.7本合同双方签字盖章即生效,一式 份,甲方_ 份,乙方 份。 11.8双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有 同等法律效力。 11.9未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。 甲方名称: (盖章) 法定代表人:(签字) 委托代理人:(签字) 电 话: 乙方名称: (盖章) 法定代表人:(签字) 委托代理人:(签字) 电 话:


赞助商链接
相关文章:
职业技术学院新校区校园网设计方案(完美精编)
职业技术学院新校区校园设计方案(完美精编)_合同协议_表格/模板_实用文档。职业技术学院新校区校园设计方案 (此文档为 word 格式,可任意修改编辑! ) 摘要 ...
(最新版)校园局域网设计方案毕业设计
(最新)校园局域网设计方案毕业设计_工学_高等教育...网络协议、服务器 -0- 前言 当今世界,各种先进的...在学习网络技术知识或是进行校园网的工程建设中有所...
院新校区校园网络工程总体规划方案
新校区校园网络工程总体规划方案_营销/活动策划_计划...链路的建设作为新校园建设的重点,其设计应有一 定...由于目前无线网络设备主要的支持的协议是 IEEE802....
广州地区高校新校区房屋建筑施工组织设计
广州地区高校新校区房屋建筑施工组织设计_建筑/土木_工程科技_专业资料。目 技术...本银行进一步同意在你方和承包人之间的合同条件、合同项下的工程或合同发生变化...
《建设工程合同管理》课程设计-招标文件_图文
建设工程合同管理》课程设计-招标文件_工学_高等...( 2008 年) 招标项目名称:_福建工程学院新校区学生...《专用本》以及招标文件的答疑、 澄清、修改或补充...
高校新校区房屋建筑施工组织设计
高校新校区房屋建筑施工组织设计_管理学_高等教育_教育专区。目技术标第一部分一...本银行进一步同意在你方和承包人之间的合同条件、合同项下的工程或合同发生变化...
广州地区高校新校区房屋建筑施工组织设计-格式
广州地区高校新校区房屋建筑施工组织设计-格式_工学_高等教育_教育专区。技术标第...本银行进一步同意在你方和承包人之间的合同条件、合同项下的工程或合同发生变化...
西安市未央区教育局七十五中新校区施工阶段监理规划
西安市未央区教育局七十五中新校区施工阶段监理规划_建筑/土木_工程科技_专业...勘查设计研究院 中国建筑西北设计研究院 二、 监理工作范围 见《监理合同》规定...
新中高级中学数字化校园建设发展规划方案
教学设计等多次获奖;学校整体办学水 平进一步提高,...③ 学科教学支持网为学校新一轮发展和二期课改奠定...(如宿舍物品的领用、宿舍的卫生评比等),可为后勤...
更多相关标签: