当前位置:首页 >> 合同协议 >>

招标文件附件


施 工 招 标 公 告
招标编号:诚实厦招字(2016)第(016)号 厦门市汀溪水库除险加固二期工程 C 标段施工招标公告 一、招标条件 本招标项目厦门市汀溪水库除险加固二期工程 C 标段已由厦门市发展和改革委员会以厦发 改资环[2015]87 号批准建设,招标人为厦门市汀溪水库管理处,建设资金来自财政投融资。项 目已具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标。 二、项目概况与招标范围 2.1 招标项目建设地点:厦门市同安区汀溪镇汀溪水库库区 2.2 招标项目实施时间:2016 年 3 月 。 2.3 招标项目类型:水利水电工程。 2.4 招标项目规模、范围、标段划分:本工程为大坝加固、溢洪道加固、柴油发电机房等 工程。总投资约 500 万元。 2.5 合同估算价:约 500 万元。 2.6 计划工期:360 日历日。 三、投标人资格要求: 3.1 本次招标要求投标人必须具备水利水电工程施工总承包三级及以上施工企业资质, 具 有独立法人资格的施工企业且在市水利局备案有效期内,并在人员、设备、资金等方面具有相 应的施工能力。 3.2 投标人应当具备的同类工程经验业绩: /。 3.3 投标人拟派项目负责人须水利水电工程专业 二 级及以上注册或临时建造师执业资 格,具备有效的安全生产考核合格证书(B 证)。 3.4 本次招标不接受联合体投标。联合体投标的,必须达到本工程资格后审文件对联合体 的要求。 3.5 各投标人均可就本招标项目上述标段中的 / 个标段投标, 但最多允许中标 / 个标段 (适用于分标段的招标项目)。 3.6 本次招标,招标人采用资格后审的方法确定合格投标人。 3.7 其他:/ 四、招标文件的获取 4.1 凡有意参加投标者, 不必提交任何证明手续请于 2016 年 4 月 8 日至 2016 年 4 月 14 日 (法 定公休日、法定节假日除外),每天上午 9:00 时至 11:00 时,下午 15:00 时至 17:00 时, 在厦门市建设工程交易中心〈厦门市建设工程交易中心(厦门市政务服务中心 4 层 C 区(云顶北 路 842 号 4 楼) ) 〉上述日期后至截标前(法定节假日除外)仍可到厦门诚实工程咨询有限公司(厦 门市金星路 41-2 号 3 楼)招标部 购买。
第 1 页,共 49 页

4.2 招标文件每套售价:200 元人民币,图纸光盘每套 50 元人民币,售后不退。 五、投标文件的递交 5.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为 2016 年 4 月 20 日 9 时 30 分, 地点为厦门市建设工程交易中心〈厦门市建设工程交易中心(厦门市政务服务中心 4 层 C 区(云 顶北路 842 号 4 楼) ) 〉 。 5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。 六、发布公告的媒介 本次招标公告同时在厦门市建设工程招投标专业信息网(网址:www.cztb.xm.fj.cn)和 http://www.chinabidding.com.cn/(中国采购与招标网)上发布。 七、其他 7.1 本招标工程项目投标担保金数额为:10 万人民币(¥壹拾万元)。 7.2 有关本招标工程项目的其他事宜,详招标文件或与招标人或招标代理机构联系。 八、联系方式 招标人:厦门市汀溪水库管理处; 邮 电 传 编: 361100 吕工 电 传 / / 招标代理机构:厦门诚实工程咨询有限公司 邮 编: 话: 真: 361012 王攀 5052068 5050592 / ; 地址:厦门市同安区汀溪镇汀溪街 778 号;地址:厦门市金星路 41-2 号 3 楼 联 系 人: 真: 联 系 人:

话: 7158883

电子邮箱:

电子邮箱:

第 2 页,共 49 页

二、投 标 人 须 知 前 附 表
投标人须知前附表 条款号 条款名称 编列内容 名称:厦门市汀溪水库管理处 地址:厦门市同安区汀溪镇汀溪街778号 1.1.2 招标人 联系人:吕工 电话:0592-7158883 电子邮箱:/ 名称:厦门诚实工程咨询有限公司 地址:厦门市金星路 41-2 号 3 楼 1.1.3 招标代理机构 联系人:王攀 电话:0592-5052068 电子邮箱:/ 1.1.4 1.1.5 1.2.1 1.2.2 1.2.3 项目名称 建设地点 资金来源 出资比例 资金落实情况 厦门市汀溪水库除险加固二期工程C标段 厦门市同安区汀溪镇汀溪水库库区 财政投融资 100% 已落实 1、招标范围文字描述:厦门市汀溪水库除险加固二期工程 C 标段(具体内容和范围详见工程量清单和施工图纸)。 2、招标项目内容详见招标文件附件。 计划工期: 360 日历天。 计划开工日期:按施工合同约定 计划竣工时间:按施工合同约定 除上述总工期外,发包人还要求以下区段工期: 合格

1.3.1

招标范围

1.3.2

计划工期

/

1.3.3

质量要求

第 3 页,共 49 页

续表 条款号 条款名称 编列内容 1、资质条件:具备水利水电工程施工总 承包三级及以上施工企业资质, 具有独立法人 资格的施工企业,并在人员、设备、资金等方 面具有相应的施工能力。 2、财务能力:财务状况良好,至投标截止之日 未处于财产被接管、冻结,破产状态,并书 面承诺现有的资金或通过银行借贷、 担保的 资金能够满足招标工程项目所需的流动资 金、履约担保金等方面的资金需要。 3、业绩要求:/。 4、信誉要求: 1) 投标人近一年(即扣除递交投标文件当月 和上月往前顺推 12 个月期间)无下列情形之 一: ① 除不可抗力外,因中标人原因放弃中标或 不 能 按 规 定 与 招 标 人 签 订 合 同 ② 因中标人无能力履行合同,导致合同被终 止的。 (2) 至投标截止之日没有处于取消投标资格 期限内; (3) 该投标项目应具备的资质被资质许可机 关责令限期改正没有处于整改期间的。 5、项目负责人资格:投标人拟派项目负责人 须水利水电工程专业 二 级及以上注册或临 时建造师执业资格, 具备有效的安全生产考核 合格证书(B证),且未担任其他在建建设工 程项目的项目管理人员. 6、 其他要求:①非本市注册的投标申请人的资 质、项目管理人员的评审将通过: 厦门水利 信息网(网址:www.xmsl.gov.cn)中的“在厦 水利企业资质备案系统” (以下简称水利信息 系统)中查实。核实其相关资质是否已在系统 登记。 ②投标人目前在水利行政主管部门信用 信息公告平台 (福建省水利建设信息市场信用 平台 (http://fjxy.cwun.org)和全国水利建 设市场信用信息平台
第 4 页,共 49 页

1.4.1

投标人资质条件、能力和信誉

(http://rcpu.cwun.org) ) 中处于被水利部 依法取消或暂停国内投标资格的、 被福建省水 利厅依法取消或暂停福建省内投标资格的、 被 厦门市水利局取消或暂停厦门市内投标资格 的,在公告期内禁止参加本工程投标。 □ 不接受 1.4.2 是否接受联合体投标 √接受,应满足下列要求: 联合体资质按照联合体协议约定的分工认定 √不组织 1.9.1 踏勘现场 □ 组织,踏勘时间: 踏勘集中地点: 续表 条款号 条款名称 √不召开 1.10.1 投标预备会 口召开,召开时间: 召开地点: 1.10.2 1.10.3 投标人提出问题的截 止时间 招标人书面澄清的时 间 投标截止时间3日前 投标截止时间5日前 √ 不允许 1.11 分包 口允许,分包内容要求: 分包金额要求 接受分包的第三人资质要求: √ 不允许 1.12 偏离 口允许,可偏离的项目和范围: 允许偏离最高项数: 偏差调整方法: 2.1 构成招标文件的其他 材料 / 编列内容

第 5 页,共 49 页

2.2.1

投标人要求澄清招标 文件的截止时间 投标截止时间 投标人确认收到招标 文件澄清的时间

投投标人应于 2016 年 4 月 14 日前将投标疑问传递至厦门 诚实工程咨询有限公司地址: 厦门市金星路 41-2 号 3 楼。 传真: 0592-5050592 ;电子信箱:/;接收人:王攀;邮 政编码:361000。 2016年4月20日09时30分 招标文件的澄清在投标截止时间5天前通过 “厦门市建设局 — — 建 设 工 程 招 投 标 交 易 网 ”( 网 址 : http://www.cztb.xm.fj.cn)公布,潜在投标人自行上网 查看,不在向招标人书面确认。 招标文件的修改在投标截止时间5天前通过 “厦门市建设局 — — 建 设 工 程 招 投 标 交 易 网 ”( 网 址 : http://www.cztb.xm.fj.cn)公布,潜在投标人自行上网 查看,不再向招标人书面确认。 无 90 天(从投标截止之日算起)

2.2.2

2.2.3

2.3.2

投标人确认收到招标 文件修改的时间 构成投标文件的其他 材料 投标有效期

3.1.1 3.3.1

续表 条款号 条款名称 编列内容 1.投标保证金的金额:壹拾万元人民币(10万元) 。 2.投标保证金采用转账方式提交的,应提交到工程投标保证金专 用账户,工程投标保证金专用账户资料为:开户单位:厦门市 建设工程交易中心,开户行:中国农业银行股份有限公司厦门 政务中心支行,账号:40379501040000333。投标保证金的缴 交时间以银行受理回单上加盖公章的日期为准。 3.4.1 投标保证金 3.本招标项目是政府投资的房建和市政工程,允许福建省建筑业 龙头企业的投标保证金采用“年度投标保证金”形式提交。 4.投标保证金采用“年度投标保证金”形式提交的,缴交金额和 时间均以“厦门市年度投标保证金收讫证明”或“福建省房建和 市政工程年度投标保证金收讫证明”中注明的金额和时间为准。 5、递交方式:投标人应在截标前自行办妥投标担保手续,并将 缴交凭证装订在投标文件中与投标文件一同提交。如采用“年度
第 6 页,共 49 页

投标保证金”的,还应将“厦门市年度投标保证金收讫证明”或 “福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明”复印件装订 在投标文件中一同提交。 3.5.2 3.5.3 近年财务状况的 年份要求 近年完成的类似 项目的年份要求 近年发生的诉讼 及仲裁情况的年 份要求 3年,指2013年 1月起至 2015年 12 月止 无

3.5.5



√ 不允许 3.6 是否允许递交备 选投标方案 口允许,备选投标方案的编制要求: 评审和比较方法见第三章“评标方法

续表 条款号 条款名称 编列内容 1. 所有要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔亲笔手 书签字(包括姓和名) ,不得用盖章(如签名章、签字章等) 代替,也不得由他人代签。 2. 所有要求盖章的地方应加盖投标人单位章,不得使用专用 签字和 (或) 盖章要 章(如经济合同章、投标专用章)或下属单位印章代替。 求 3. 要求法定代表人或其委托代理人签字的地方,法定代表人 亲自投标而不委托代理人投标的,由法定代表人签字并附 法定代表人身份证明;法定代表人授权委托代理人投标的, 由委托代理人签字并附法定代表人身份证明和授权委托 书。 3.7.4 投标文件副本份数 正本壹份,副本叁份。

3.7.3

第 7 页,共 49 页

3.7.5

装订要求

按照投标人须知第3.1.1项规定的投标文件组成内容,投标文 件应按以下要求装订:不分册装订 (项目名称) 日 时

4.1.2

封套上写明

标段投标文件,在 分前不得开封





4.2.2

递交投标文件地点

地点:厦门市建设工程交易中心〈厦门市建设工程交易中心(厦 门市政务服务中心4层C区(云顶北路842号4楼) ) 〉

4.2.3

是否退还投标文件

√ 否 口是,退还安排: 开标时间:同投标截止时间

5.1

开标时间和地点

开标地点:厦门市建设工程交易中心〈厦门市建设工程交易中心 (厦门市政务服务中心4层C区(云顶北路842号4楼) ) 〉 (6)密封情况检查:由招标人、公证机构、投标人按照递交 投标文件先后的逆顺序检查。 (8)开标顺序:按照递交投标文件先后的逆顺序 评标委员会构成: 5 人,其中招标人代表 ∕ 人(限招 标人在职人员,且应当具备评标专家相应的或者类似的条件) , 专家 5 人; 评标专家确认方式: 专家库随机抽取

5.2

开标程序

6.1.1

评标委员会的组建

续表 条款号 条款名称 口是 7.1 是否授权评标委员 会确认中标人 √否,推荐的中标候选人数: 3 名以内(含 3 名) 1、履约担保金金额为合同价款的 10%,币种为人民 币。 7.3.1 履约担保 2、履约担保采用保证金形式缴交的, 其履约保证金 应缴入到工程保证金专用账户。 3、招标人认可的担保机构: 已在市建设行政主管部
第 8 页,共 49 页

编列内容

门备案,担保书出具之日其备案出于有效期内。

10.需要补充的其他内容 10.1 词语定义 10.1.1 10.1.2 10.2 发包价 口 发包价及发包价书与招标文件一同发包, 发包价 价格: ①劳保费按甲类计取的发包价为 发包价 ②劳保费按乙类计取的发包价为 ③劳保费按丙类计取的发包价为 ④劳保费按丁类计取的发包价为 万元 万元 万元 万元 类似项目 不良行为记录 类似项目是指:/。 不良行为记录是指:/

√ 发包价及发包价书在投标截止时间前五天发布。 10.3 确定入围投标人 确定入围投标人。 只有被确定为入围 投标人的方可进入 后续招投标程序。 未入围的投标人不 再进入后续招投标 程序 口 符合招标文件有关开标规定的所有投标人均为 入围投标人。 √ 随机抽取法。 从符合招标文件有关开标规定的所 有投标人中随机抽取 20 家投标人为入围投标人。 符合招标文件有关开标规定的所有投标人数量少于 或等于前述数量时,则所有投标人均被确定为入围 投标人。 入围投标人一经确认后,在后续的招投标活动中无 论出现任何种情况都将不再改变。

第 9 页,共 49 页

续表 条款号 10.4 知识产权 构成本招标文件各个组成部分的文件,未经招标人书面同意,投标人不得擅自复印和 用于非本招标项目所需的其他的目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中 的技术成果或技术方案时,需征得其书面同意,并不得擅自复印或提供给第三人。 10.5 重新招标的其他情形 除投标人须知正文第 8 条规定的情形外,除非已经产生中标候选人,在投标有效期内 同意延长投标有效期的投标人少于三个的,招标人应当依法重新招标。 10.6 同义词语 构成招标文件组成部分的“通用合同条款” 、 “专用合同条款” 、 “技术标准和要求”和 “工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人” ,在招标投标阶段应当分 别按“招标人”和“投标人”进行理解。 10.7 监督 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监 督部门依法实施的监督。 10.8 解释权 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释,互为说明;如有不明确或不一致,构成 合同文件组成内容,以合同文件约定内容为准,且以专用合同条款约定的合同文件优 先顺序解释;除招标文件中有特别规定外,仅适用于招标投标阶段的规定,按招标公 告(投标邀请书) 、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释;同一组成 文件中就同一事项的规定或约定不一致的,以编排顺序在后者为准;同一组成文件不 同版本之间有不一致的, 以形成时间在后者为准。 按本款前述规定仍不能形成结论的, 由招标人负责解释。 10.9 招标人补充的其他内容 提交的投标担保金在投标截止之日后的第一个工作日仍未到招标文件指定的投标保证 10.9.1 金账户内或投标有效期满前已办理完年度投标保证金退还手续的,已作为中标候选人 的不予确定为中标人,已中标的不予授标。 条款名称 编列内容

第 10 页,共 49 页

二、专用条款(适用于财政性投融资项目)
(一) 、词语定义及合同文件 2、合同文件及解释顺序 合同文件组成及解释顺序:组成本合同的文件及优先解释顺序如下: (1)本 合 同 协 议 书 ; ( 2 ) 合 同 专 用 条 款 ( 含 数 据 表 和 招 标 文 件 补 充 答 疑 书 中与此有关的部 分 ) ; ( 3 )合同 通 用条款 ; ( 4 ) 中 标通知书 ; ( 5 ) 招标 文件及其附件(含招标文件补充答疑书)、投标文件及其附件(含承包人在 评 标 期 间 递 交 和 确 认 并 经 业 主 同 意 的 对 有 关 问 题 的 补 充 资 料 和 澄 清 文件 等);6)工程量清单;(7)工程报价书或预算书;(8)图纸(含招标

文件补充答疑书中与此有关的部分);(9)标准、规范及有关技术文件(含 招标文件补充答疑书中与此有关的部分)。 3、语言文字和适用法律、标准及规范 3.1 本合同除使用汉语外,还使用 3.2 适用法律和法规 需要明示的法律、行政法规:国家现行的法律、法规;福建省、厦门市 现行的有关法律、法规;财政及建设行政主管部门有关规定。 3.3 适用标准、规范 适用标准、规范名称:见本工程《招标文件》第二卷第七章规定执行。 发包人提供标准、规范的时间: / / 语言文字。

国内没有相应标准、规范时的约定: 采用由发包人与监理工程师确认的标准、规范。 4、图纸 4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数: 合同签订后 3 日内提供施工图陆套 (包含肆套 竣工图使用的图纸) 。承包人需要增加施工图套数,与发包人联系解决,费用由承包人支付。 发包人对图纸保密要求: 承包人对本工程图纸有保密义务, 不得向非相关或不必要的单位 或个人提供图纸;发包人不承担有关的保密措施费用。 使用国外图纸的要求及费用承担:无 (二)、双方-般权利和义务 5、工程师 5.1 发包人派驻的工程师 姓名: 待定 职务: 现场工程师

该工程师的职权范围包括:发包人派驻的工程师是发包人现场的全权负
第 11 页,共 49 页

责人,行使本工程施工合同、监理合同所赋予的职权和工作。 5.3 监理单位委派的工程师 姓名: 待定 职务: 总监理工程师

发包人委托的职权:详见组成本合同文件的《委托监理合同》内发包人 委托的职权,本工程全权委托监理人监理。 需要取得发包人批准才能行使的职权:本项目设计变更、费用增减、工 期顺延的指令、总监理工程师签发任何付款凭证及主要管理人员更换、分包单位的确定、试验 单位资质审核、主材进场审核等需经发包人同意。 5.6 不实行监理的,工程师的职权: 7、承包人代表 姓名: 待定 职务: 项目负责人 无

承包人代表的职权范围包括:承包人代表是承包人的全权负责人,行使 本工程施工合同所赋予的职权和工作。 8、发包人工作 8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作: (1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:向承包人提供合同通用条款第 8.1 款第 (1)项所约定的具备施工条件的场地,时间为开工日期前不少于 7 天。并在开工后继续负责 解决以上事项的遗留问题。遇有下列情况,发包人所提供的施工场地足以保证承包人分段作业 或单项作业的,视为具备施工条件:①个别征地拆迁地段拆迁受阻,且该未拆迁地段不影响已 拆迁地段施工的;②个别地段因发包人意志以外的自然原因尚不具备施工条 件,但可在 15 个 工作日内排除该原因,且该地段不影响已拆迁地段施工的。 (2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:施工现场所需 的水、电由发包人于开工日期前不少于 14 天提供,将接口接至工程红线范围内或按批准的施 工组织设计指定的位置。电讯由发包人配合承包人与电讯部门联系,水、电、通讯费用由承包 人支付。 (3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:工程红线范围内的施工场地由发包人在 开工前 10 天内分期提供;与施工现场周围的公共道路通道已畅通。 公共道路至施工现场的临时 通道由承包人自行解决,发包人可给予协助;其费用承包人在投标时综合考虑自行报价。 (4)工程地质和地下管线资料的提供时间:为工程开工日期前不少于 7 天发包人将周边地下 管线现状书面通知承包人,并办理交接手续。 (5)由发包人办理的施工所需证件、 批件的名称和完成时间:开工日期前不少于 7 天提供办 理质监申报、施工许可证等证件所需资料。
第 12 页,共 49 页

(6)水准点与座标控制点交验要求:施工合同签订后 5 日内发包人将水准点、 坐标控制点以 书面形式提交承包人并至现场交验,双方进行现场交验,承包人接收后应对交验的坐标控制点 与水准点进行复核并报监理审核。 (7)图纸会审和设计交底时间:施工合同签订后,向承包人提供施工图纸后 5 日内。 (8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树的保 护工作:发包人应将施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和 地下管线的名称和要求书面告知承包人。由承包人负责保护,其费用承包人在投标时综合考虑 自行报价。 (9)双方约定发包人应做的其他工作: ①协助解决本项目与政府部门相关的协调工作,并

在每周例会上及时通报与本项目相关的征地拆迁进展情况;②及时通报发包人关于本项目管理 人员分工及人员变动情况;③协调其它专业承包人的进度计划。 8.2 发包人委托承包人办理的工作:委托协助办理开工前的质量监督申报、施工许可证及 竣工验收备案手续等其他有关手续,规定由发包人承担的费用由发包人承担。 9、承包人工作 9.1 承包人应按约定时间和要求完成以下工作: (1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:若有发生, 届时 双方协商另行签订《委托设计协议》 。 (2)应提供计划、报表的名称及完成时间:承包人每月 28 日前应向发包人提交下月的进度 计划表及当月完成的工程量统计报表(工程统计截止到每月 25 日),一式五份。 (3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求: 根据工程需要按照国家、省、厦 门市(或项目所在地)建设主管部门和其它相关部门的有关要求和规定提供和维护夜间施工使 用的照明、看护、围栏和安全保卫工作,并自费承担这些工作(如警卫)和提供相应设施(如 护板、围栏、安全网、指示牌等) 。满足安全保卫工作及非夜间施工照明的需要 为施工现场提供一切方便。 (4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:无 (5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续: ①需要办理交通特别通行证时,由承包人负责办理;②施工现场需要排放有害污水时,由承包 人办理有关手续;③承包人在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污 染,应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。相应环保费用属政府规费的由发包人支 付;非政府规费的承包人在投标时应自行综合考虑投标计价 ,发包人不再另行支付。承包人
第 13 页,共 49 页

应保障发包人免于承担由此引起的索赔、诉讼或其他费用。 (6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担: 本工程已完工程成品在竣工验收前由承包 人负责工程维护、保洁、安全工作,其费用已包括在合同总价中。竣工并通过验收后的工程维 护、保洁、安全工作,其费用由发包人负责。 (7)施工场地的周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物、保护建筑)、古树名木的保 护要求及费用承担: ①发包人应根据工程所需的深度要求,将施工场地周围需要保护的建筑 物、构筑物(含文物、保护建筑) 、古树名木和地下管线的名称和保护措施书面告知承包人。 由承包人负责保护的项目,承包人应计算出相关费用,并自行计入相应的投标报价中。承包人 保护不力而发生事故,则一切责任及经济损失由承包人承担,工期不予顺延;②发现城市地下 管线信息数据未作记录的地下管线,承包人应及时报告发包人现场工程师或监理工程师,并及 时报市城建档案馆或建设行政主管部门。 (8)施工场地的清洁卫生的要求:按通用条款规定及厦门市有关安全生产、文明施工和城 市管理的规定执行。 (9)双方约定承包人应做的其他工作: ①承包人应对设计图纸中的场地标高、道路、支路、各种管线的位置、 标高、接口与现 状道路、管线进行复核、测量,发现设计与现状不符,应在 施工前书面提出,报监理人及发 包人并与设计部门进行协调、修改。若承包 人对设计图纸不进行校核,擅自施工,造成返工 的,一切损失由承包人负 责。②因厦门地区受台风影响频繁,承包人应在施工组织设计建议 书中就可 预见的抗台风、雨季确保施工安全等制定方案和措施,并在工程实施过程中 切实执 行该方案和措施,由此所发生的一切费用应计入在相关项目的单价和 合同总价之中。未按此 方案或措施进行施工而造成的一切损失或后果发包人 将不承担任何责任。③承包人在施工过 程中应采取一切措施防止对施工现场 及其周边地区的污染,应根据环保部门的规定制定保护 方案并予以实施。由 于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚 款均由承包人承担。④承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、建筑废土砂石、 材料运输过程中的运输管理、运输距离、安全问题、施工干扰 问题,制定社会交通组织方案以及建筑废土的处置等,按照制定的详细保证 措施建立安全生 产责任制并在施工中予以实施,由此所发生的一切费用承包 人均应计入在相关项目的单价和 合同总价中,发包人不另行支付。⑤包括安 全、质量、外观在内的所有永久性工程的施工, 承包人必须提前一周提供专 门的施工组织计划和施工方案报监理工程师审批同意后方可实 施。⑥承包人 必须对本项目履行合同的管理主要成员进行书面授权,并将书面授权书报监 理
第 14 页,共 49 页

审批后送发包人备案。⑦跟踪本项目范围内的征地拆迁工作进展情况,协 调解决施工中与当 地居民发生矛盾,及时反馈与征地拆迁相关信息。⑧承包 人施工后的弃方、残方不得随意弃 在红线范围之内。⑨承包人负责各综合管 线进度计划协调,合理安排进退场时间;负责为各专 业管线施工提供方便负责为各个专业管线的施工提供线位、 高程的控制点;负责综合管线线位、 井位高程轴线的复核;负责综合管线竣工图的实测与绘制。 ⑩其它各种检测费用及管线测量(除 电梯安全检测费用外),承包人在投标时已综合考虑在投标计价中。费用已计入在相关项目的 单价和合同总价之中。 建筑废土砂石的处置和运输按照《厦门市建设与管理局关于规范建筑 废土砂石运输发包工作的通知》 (厦建工[2014]15 号)规定进行处置和运输。 运输建筑废土砂石 的运输企业必须是建筑废土砂石运输目录库中的运输企业。 (三)、施工组织设计和工期 10、进度计划 10.1 承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:承包人需在工程开工前七 天内向发包人及监理工程师提交本工程详尽的施工组织设计和施工总进度计划(横道图和网络 图),每月必须根据现场实际施工情况对施工进度计划进行调整,确保各阶段目标的实现。 工程师确认的时间:工程师在承包人提交后 3 天内给予批复。 10.2 群体工程中有关进度计划的要求: 按发包人的总体进度计划执行,具体另行通知。 10.4 工程中有关进度计划的其它要求:①承包人的进度计划必须服从发包人根据实际情 况做出的调整、安排,并根据发包人需要做出进一步深度计划。②配合发包人做好本项目的进 度信息管理。 13、工期延误 13.1 双方约定工期顺延的其他情况:(1)非承包人原因可能出现的特殊情况;(2)通用条款 第 13.1 款规定的顺延理由必须实际造成停工,承包人 方可提出顺延申请,并严格按照通用条 款第 13.2 款进行签证确认,未提出的或逾期提出的,在工程结算时,不给予工期顺延;(3)通 用条款 13.1 款第项所指的设计变更应指发生在施工关键线路、关键工作上的设计变更,且将 实际影响原排定的工期进度计划。 (四)、质量与验收 15.3 双方对工程质量有争议时,双方同意由厦门市建设工程质量安全监督站裁定。 17、隐蔽工程和中间验收 17.1 双方约定中间验收部位:按发包人及监理工程师批准认可的进度计划约定的部位和 时间。 19、工程试车
第 15 页,共 49 页

19.5 试车费用的承担:本工程中的调试的费用均由承包人承担, 其费用包含承包范围内安 装工程的调试及与整个工程联动调试中的用电、用水、人工、材料、设备等所有费用,所有调 试费用承包人已计入在合同总价内。 (五)、安全施工 20.3 承包人应保证正在施工中的现场所有部分的照明,以确保现场和现场附近的人以及 所有与该工作有关人员的安全。 (六)、合同价款与支付 23、合同价款与调整 23.2 本合同价款采用 固定总价 计价方式确定。 (1)采用固定总价计价方式的,合同价款中包括的风险内容、风险范围以及风险费用的计 算方法按通用条款第 23.1 条执行或双方另行约定为: 合同价款中包括的风险范围:①因工程量清单有错、漏,导致工程发包价总价误差在:± 3%(含:±3%)以内的 ②因市场变化、政策性调整导致施工机械台班价格变化 ③合同工期一年 以内或合同工期一年以上在第一年内完成的工程量的材料价格变动; ④合同工期一年以上在第 二年及以后完成的工程量的材料价格变动(不含钢材、水泥及商品混凝土、沥青及沥青混凝土、 柴油及汽油、 电缆等主要材料价格由于市场变化异常, 上涨或下降幅度 超过材料基准价的 10%, 该超过部份的 50%不属风险包干范围。材料基准价 按招标同期《厦门市建设工程信息》发布的 材料价格信息价确定)⑤因天气、地形、地质等自然条件的变化,采取的临时措施。 风险费用的计算方法:综合上述风险因素并根据工程大小、技术复杂程 度、施工难易程 度、施工自然条件,发包人按规定已考虑 1%的风险包干系数计入在工程招标控制价中。承包 人在投标报价时已考虑了上述风险因素并并计取了风险包干费用。 在风险范围内的工程造价包 干,施工过程和竣工结算时将不再调整。 风险范围以外合同价款调整方法:采用固定总价合同,出现以下几种情况合同价款可进行 调整。1、非承包人原因造成的变更,且变更程序符合相关规定的项目;2、发包人提供的地质 勘察结果与实际不符,导致基础工程发生变更的。3、在施工期间福建省住房和城乡建设厅发 布了人工预算单价调整、 厦门市建设与管理局发布了厦门市人工预算单价调整;4、 因市场变化、 政策性调整导致合同工期一年以上在第二年及以后完成的工程量中的主要材料(钢材、水泥及 商品混凝土、沥青及沥青混凝土,柴油及汽油、电缆 等)基准价变化且变化超过材料基准价的 土 10%的超过部分。5、工程量清单有错、漏,导致发包价总价误差超过:±3%(不含:±3%)。合 同价款可按以下方式进行调整:(1)增减工程量按规定程序按实核增核减。(2)增减工程量的单 价确定:①在工程量清单之内的项目, 按承包人投标书中的工程量清单的综合单价计算 ②不在
第 16 页,共 49 页

工程量清单之内的项目,其综合单价按承包人的综合单价编制原则确定其综合单价 措施费项 目(一)、规费及税金按承包人在投标报价中所计取的费率标准计取相应的费用。 (3)材料变更 时价格确定:①承包人投标报价书中的材料价格明细表已有的材料,按承包人材料价格明细表 所列的材料单价计算;②承包人材料价格明细表中没有的材料,参照《厦门建设工程信息》在 投标期间公布的材料单价按中标价的综合单价编制原则计算。③《厦门建设工程信息》没有公 布的材料,由承包人提出适当的价格,发包人会同市(区)财政审核部门审定。 (4)施工期间人 工预算单价的调整:按照福建省住房和城乡建设厅、厦门市建设与管理局发布的人工预算单价 及调整原则并结合工程实际情况进行调整。 (5)合同工期在一年以上在第二年及以后完成的工 程量中的主要材料(钢材、水泥及商品混凝土、沥青及沥青混凝土、柴油及汽油、电缆等)价 格变化超过材料基准价土 10%,其超过部分的材料价差调整和计取方法:①材料基准价与当期 《厦门建设工程信息》发布的材料价格信息价对比,当期材料价格已超过基准价的土 10%,对 超过部份的价差予以调整;②按照"风险共担、利益共享"的原则共同承担价差部分,即价差部 分分别由发包人和承包人各承担(或受益)50%;③计取主要材料价差时, 应予扣除施工合同中已 计取相应的包干风险费用;④调增的材料价差,只计取差价和税金,不计取其他费用。⑤因发 包人原因造成延期开工或工期延误半年及以上的,延误期间发生的主要材料价差予以调整;因 承包人原因造成延期开工或工期延误的,延误期间发生的主要材料价差不予调整;⑥主要材料 价差调整发生的费用增减在办理竣工结算时一并结算;⑦主要材料价差调整时所提供的依据资 料及相关要求详见厦财建[2011]38 号文。 (2)采用固定单价计价方式的, 合同单价的计算方法按通用条款第 23.2 条执行或双方另行 约定如下: / 。 / 。

(3)采用其他计价方式的,合同价款的调整方法:

23.5 双方约定合同价款的其他调整因素:招标文件的工程量清单中包含 的项目或数量实 际没有发生或减少的,在计算和工程结算时应当取消或扣减;不可抗力因素造成的损失,以投 保理赔确定价款为准。 24、工程预付款 发包人向承包人预付工程款的时间、金额或占合同价款总额的比例:发包人在合同生效并 收到承包人提交的履约保函、低价风险金及预付款保函后 14 天内支付工程预付款,预付款比 例按厦财建[2013]117 号《厦门市财政性投融资建设项目预决算管理办法实施办法》执行,支 付合同总价(扣除暂 列金额)的 10%作为工程预付款。 扣回工程预付款的时间、比例:当工程款支付(含预付款)累计达到合同价款(扣除暂列
第 17 页,共 49 页

金额)的 50%时,在其后支付的各期工程进度款中按当期应付工程款的 50%扣回工程预付款,并 在已付工程合同价款(扣除暂列金额)的 80%前全部扣回。 预付款全部扣回后 10 天内, 发包人将 预付款保函退还给承包人。 25、工程量确认 25.1 承包人向工程师提交已完成工程量报告的时间:本工程按月结算工 程进度款。承包 人必须在当月 25 日前向监理工程师报送当期实际完成的各部 位的已完工程量报告(截止当月 25 日), 监理工程师仅对有工程量清单报价 的子项目确认, 并在接到报告后 5 个工作日内审核 完毕送发包人,发包人派 驻的工程师在 2 个工作日内审核完毕。 26、工程款(进度款)支付 26.3 双方约定不按工程进度节点支付工程价款的, 工程进度款的支付方 式如下:(1)承包 人根据施工进度申请支付工程款,工程款达不到 50 万元不予支付。(2)监理工程师接到当月进 度款报告后 5 个工作日内予以审核确 认,发包人在 2 个工作日内予以审核,经报批后 7 个工 作日内(节假日顺延) 支付当期工程进度款。(3)银行转账方式支付工程进度款,在扣除工程保 留金 10%后,每次实际银行转账方式支付工程进度款额为当期进度款的 90%。(4)进度款支付累 计达到合同价款(扣除暂列金额)的 90%时,停止支付进度款;并按本条款第(5)项的规定支付工 程款;(5)发包人在市(区)财政审核部门出具竣工结算审核结论书 28 天内按审核结果支付至结 算价的 95%;(6)若承包人对其竣工工程质量保修已办理保险或其它法定担保的,余款在保修期 满后 28 天内一次性结清。 (七) 、材料设备供应 27、发包人供应材料设备 27.4 发包人供应的材料设备与一览表不符时,双方约定发包人承担责任如下: (1)材料设备单价与一览表不符:无 (2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符:由发包人按通用条款执行。 (3)承包人可代为调剂串换的材料: 按合同通用条款中的相关规定执行。 (4)到货地点与一览表不符:由发包人承担不符所发生的运输费用。 (5)供应数量与一览表不符:供货数量多于一览表时由发包人负责运出现场, 供应数量少于 一览表时发包人补足。 (6)到货时间与一览表不符:由发包人按通用条款执行。 27.6 发包人供应材料设备的结算方法:发包人供应的材料设备价由发包人支付。 28、承包人采购材料设备
第 18 页,共 49 页

28.1 承包人采购材料设备的约定:本工程除发包人供应的材料、 设备外的凡属承包范围内 的所有材料、设备均由承包人自行采购供应,且应满足:①按投标书中有关承包人确定的产品 采购并须经发包人和监理工程师确认。②符合设计及使用要求以及相关行业的标准和要求。③ 具有相关的国家、省、市认可的产品合格证、质量保证书及产品说明等相关资料。 (八)、工程变更 29.4 发包人应:(1)严格建设标准,擅自提高建设标准、规模的项目工 程,一律不得追加 投资。(2)在施工中因不可预见等因素造成的设计变更, 投资超过概算,发包人应重新报批。 在概算控制范围内,设计变更增加造价 在本工程总中标价 5%以内的,由市(区)财政审核部门 审定,并由项目单位报备市(区)投资审批部门,设计变更增加造价超本工程中标价 5%以上的, 应报市(区)投资审批部门审批。未经批准的不予追加投资。(3)概算超估算 10%(含 10%)以上或 预算超概算 10%(含 10%)以上的项目, 市 (区)投资审批部门和市(区)财政审核部门均不予受理 报批。(4)项目招标后,非经市政府同意书面要求赶工的项目,一律不得计取赶工措施费。 29.5 承包人提出变更设计,必须经得发包人同意后,由设计单位出具设计变更通知书。 29.6 项目建设过程中发生较大工程变更(单项子项目超过 5 万元),发包人应及时通知市 (区)财政审核部门现场核实。 (九)、竣工验收与结算 32、竣工验收 32.1 承包人提供竣工图的约定:(1)施工中没有设计变更,施工后由承包人在发包人提供 的施工图纸加盖竣工图章提交发包人;(2)施工中只有零星的少量设计变更,承包人在施工图 变更位置注明, 并连同经发包人同意的变更签证, 于竣工后由承包人加盖竣工图章提交发包人; (3)施工中对原设计变更较多,原施工图难于作为竣工图,应由承包人组织重新绘制竣工图并 承担相应费用;(4)工程竣工验收后 28 日内免费提供给发包人 3 套、 城市档案馆 1 套完整符 合要求的竣工图、竣工资料。 32.7 中间交工工程的范围和竣工时间:按监理工程师及发包人认可的总进度计划约定部 位和时间。 33、竣工结算 33.5 工程竣工结算经发包人审核后报送市(区)财政审核部门审核, 市 (区)财政审核部门 审核数为本项目最终工程结算数。 34、质量保修 34.1 发包人与承包人约定的质量保修担保方式为: 按《水利工程质量保修书》执行。 34.2 采用保修金保修担保的,发包人与承包人约定的保修金担保范围及保修金返还期限
第 19 页,共 49 页

为:

按《水利工程质量保修书》执行。 (十)、违约、索赔和争议 35、违约 35.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下: 本合同通用条款第 24 条约定发包人违约应承担的违约责任:发包人违约则承担通用条款约

定的责任。 本合同通用条款第 26.5 条约定发包人违约应承担的违约责任:发包人违约则承担通用条款 约定的责任。 本合同通用条款第 33.4 条约定发包人违约应承担的违约责任:发包人违约则承担通用条款 约定的责任。 双方约定的发包人其他违约责任:因征地拆迁滞后、市政府有关部门行 政干预(包括暂停 工、赶工以及工期变更),工期可以顺延,费用以市政府有关部门的批复为准。 35.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下: 本合同通用条款第 14.2 条约定承包人违约应承担的违约责任:该项违约承包人每延续一 天应赔偿由于工期延误给发包人带来的损失,其损失费按每 拖延 1 日历日向发包人支付合同 总价的万分之二累计计算直至最高赔偿额, 其违约金的最高赔偿额为合同价的 5%。 本合同通用条款第 15.1 条约定承包人违约应承担的违约责任:该项违约 承包人应自费修 补缺陷,使其达到双方约定的质量标准,修补后仍达不到合 格标准,不能交工,拆除后重建, 达到合格标准,并向发包人支付违约赔偿 金直至最高赔偿额,其违约的最高赔偿额为合同价 的 5%。 双方约定的承包人其他违约责任:具体约定详见补充条款。 37、争议 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,由双方当事人协商解决或 邀请第二方调解。协商或调解不成的,按下列第(1)种方式解决: (1) 向厦门仲裁委员会申请仲裁; (2) 向人民法院起诉; 若双方当事人未进行选择,则视为选定第(1)种方式解决纠纷。 (十一)、其他 38、工程分包 38.1 本工程发包人同意承包人分包的工程:无
第 20 页,共 49 页

分包施工单位为:/ 39、不可抗力 39.1 双方关于不可抗力的约定:(1)7 级以上的地震;(2)12 级以上台风;(3)24 小时降雨量 达到 150 毫米以上(以气象台发布的公告为准) (4)战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他 非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾。 39.5 以下不可预见因素等同于不可抗力 :市级或市级以上人民政府发文内容涉及工程并 足以造成发包人无法履行或按约定时间履行合同约定义务的。 40、保险 40.6 本工程双方约定投保内容如下: (1)发包人投保内容:工程一切险,第二人人身伤害及财产。 发包人委托承包人办理的保险事项: 无

(2)承包人投保内容:自身的财产及施工现场内的自身员工的人身伤害及财产,从事高空危 险作业员工的意外伤害。 41、担保 41.3 本工程双方约定担保事项如下: (1)发包人向承包人提供方的履约担保, 担保方式为:见第二章投标须知第 7.3 款规定的方 式,担保合同作为本合同附件。 (2)承包人向发包人提供 方的履约担保,担保方式为:按招标文件约定的方式执行,并提 供担保合同作为本合同附件。 (3)双方约定的其他担保事项: 执行投标须知第 30 款、第 31 款和前附表第 17 项、第 18 项和第 19 项规定。 46、合同份数 46.1 双方约定合同副本份数:副本拾份。双方各执副本伍份。 47、补充条款 47.1 承包人未在规定的时间内签订合同及进场施工的,发包人将取消其 中标资格。 47.2 承包人施工现场项目管理人员 47.2.1 合同价 5000 万元以上(含 5000 万元)的工程项目承包人必须指派一名本企业在职的 副总经理级别及以上领导或总工程师为本项目的总协调负责人,该负责人不得擅自更换,如确 需更换,应经得发包人同意,且拟更换人员应为承包人同等职位或以上领导。该负责人应定期 到施工现场指导和检查工作。
第 21 页,共 49 页

47.2.2 承包人在投标书中承诺配置的项目负责人必须常驻现场,工程施工项目负责人和 项目管理其他成员必须是该工程中标时所承诺的施工现场项目管理人员。 施工现场项目管理成 员不得擅自变更。一旦变更按《施工现场项目管理人员到位承诺书》中的规定处理。项目管理 成员因刑事犯罪或者违规违法受到处罚不能继续担任施工现场管理工作的、 伤病等身体原因无 法坚持施工现场管理工作或者退休、离职或执业资格证失效等确属不能履行职责需要变更的, 所变更人员的资格、业绩和信誉不得低于中标时的条件,并经监理单位审核报发包人同意后报 建设行政主管部门备案并办理变更手续含网上变更登记。 47.3 工程预付款、进度款使用的监管 47.3.1 承包人应为本合同的履行设立专户,实行专款专用,所有工程款 结算以及与工程 有关的支出均通过该账户进行。 47.3.2 监理工程师及发包人对该专户进行监管,监管内容及要求包括: (1)承包人依约向供应商、分包商支付货款或工程款; (2)承包人依约支付工人工资; (3)承包人按照法律规定及时缴纳税; (4)承包人的用款符合用款计划且不得将工程款挪作他用。 (5)安全文明措施费要求专款专用;并在每期进度款中单项列支。 47.3.3 承包人应向监理工程师提交所有合同金额超过 50 万元的供应合 同。必要时监理工程师有权要求承包人提供金额 50 万元以下的合同,承包人必须提供。 47.3.4 监理工程师应于审批当期应付工程进度款的同时,就上期工程进 度款(或预付款) 支付后, 专户的使用情况是否符合监管要求出具书面意见, 承包人应予以配合并提供必要资料。 如不符合监管要求,监理工程师应立即报告发包人,同时保留签发付款意见的权限,此时发包 人有权停止支付承包人要求支付的工程进度款,直到承包人整改符合监管要求。 47.3.5 发包人有权向专户开户银行查询专户使用情况,承包人不得就此 向开户银行提出 异议或通知开户银行不得提供查询,必要时,承包人应向开 户银行出具同意查询的说明。 47.3.6 承包人应分次提供正式发票,但发票不作为工程结算的依据。 47.4 施工要求 47.4.1 施工前,承包人应认真研究设计图纸内容,考察施工现场,调查 收集有关资料, 对施工区域内各监测断面的基层表面高程进行测量,并将结 果报送监理工程师核查。 47.4.2 测量前应对平面控制点,水准点进行检查复核。测量的方法、精 度以及所用的仪 器应符合现行标准、规范的规定。测量时监理工程师应在 场,测量结果应经过承包人与监理 工程师双方确认。 47.4.3 承包人应对整个现场的施工组织和施工方案的适用性、 稳定性和安全性负全面责
第 22 页,共 49 页

任。 47.4.4 承包人为本合同雇用的特殊工种的工人和操作人员应受过专门的 培训并已取得 有关管理机构规定的上岗证书,这些特殊工种包括:电工、焊 工、塔吊司机、信号工、架子工、 爆破作业人员,施工机械操作人员等。 47.4.5 出入现场要求 (1)承包人应在工程师认为适当时间内持作业人员及现场管理人员的名单及相应照片 提交给现场保卫部,由其统一制作入场证。 (2)作业人员及管理人员进入现场或任何部分要求出示入场证而未能出示时,将被拒绝进 入现场。 (3)在任何时候,因持证人停止雇用时,上述颁发的任何入场证应被迫停止使用。 (4)承包人应负责场内卫生(含厕所、浴间等)并承担发生费用。 (5)工程师和任何被其授权的人员应在任何时候有权进入工程现场以及存放或储备材料和 成品的一切车间和场所,或者被承包人或任何分包商供应材料或成品的场所,并且当需要时, 承包人应使工程师和其授权人员有权进入取得工程材料或成品的其他车间或来源地, 同时要求 承包人不应在工程所在地存放不合格品或与工程无关的材料、设备、构配件等。 47.5 施工过程管理 47.5.1 发包人已按合同约定完成了发包人应承担的工作后, 承包人无正 当理由不开工或 监理工程师因承包人原因导致不予签发开工令,视为承包人 违约,工期不予顺延。由于承包 人的原因造成工期延误,除应承担其违约责 任外,还应承担后续工程承包人的因工期延误造 成的经济损失。 47.5.2 承包人在收到监理工程师签发的开工令之前, 投标书内承诺配 备的施工现场项目 管理人员必须在监理工程师指定的日期进场, 以保证项目管理机构有效运转。 未经发包人同意, 承包人在投标书中承诺配备的施工现场项目管理人员不得更换。 对未经监理工程师同意没有按 时进场或进场后发现缺岗的项目负责人、技术负责人,发包人将按 2000 元/人·天从工程款中 扣除违约金,对未按时进场或进场后发现缺岗的施工员、安全 员、质量员、试验员,发包人

将按 1000 元/人·天从工程款中扣除违约金,直到缺员进场为止。 47.5.3 承包人在收到监理工程师签发的开工令之前, 必须保证投标书内 承诺配备的主要 施工机械设备、质检仪器在监理工程师指定的日期到场,以 保证工程顺利开工。若投标书内 的施工机械设备不能按时进场,每迟到一日 发包人将按 1000 元/台从工程款中扣除违约金, 直到设备进场为止。 47.5.4 在工程实施期间, 未经监理工程师批准, 承包人进场必用的施工机械和质检仪器不
第 23 页,共 49 页

得撤离现场,否则发包人将按 1000 元/台·天从合同价中扣除违约金,直到设备重新进场为止。 47.5.5 在工程施工期间, 未经监理工程师批准, 承包人的施工现场项目 管理人员缺员 30% 以上,在监理工程师发出 3 次书面警告后 5 日内, 发包人有 权终止本合同, 承包人不得有异议, 对工程正常施工不造成影响的除外。 47.5.6 承包人在递交投标书之前,应已进行现场考察,并已经查得以下方面: (1)现场地形、地貌和特征; (2)实施和完成本合同工程及其缺陷的修复的工作范围、 性质和所需要的材料采购和加工; 进场道路和水、电、食宿供应条件; (3)当地乡规民约和风俗习惯; (4)承包人已取得对工程施工有影响或起作用的风险、意外等必要的资料; (5)建筑废土的处置。 47.5.7 承包人未经发包人的同意,不得将其工程随意分包,如确需分 包,承包人需将分 包人的资质、分包内容和分包合同报监理工程师和发包人 核准后方可分包。否则,发包人除 了有权解除分包合同外,还有权要求承包 人支付未经发包人同意分包工程款的 10%的违约金。 47.5.8 承包人不得将其承包的全部工程转包给他人,也不得将其承包的 全部工程肢解以 后以分包的名义分别转包给他人。否则,发包人除了有权解 除合同外,还有权要求承包人支付 其违法转包部分的工程款的 10%的违约金。 47.5.9 承包人取得批准分包并不解除合同约定的承包人的任何责任或义 务,承包人应对 分包人加强监督和管理,并对分包人的工程质量、进度及其 职工的行为、违约和疏忽负有总 包管理责任。发包人对承包人与分包人的法 律和经济纠纷不承担任何责任和义务。 47.5.10 工程师可以随时撤回他对施工现场项目管理人员的批准,如果此批准被撤回,承 包人在接到书面撤回通知后应立刻调离更换该人员,不得雇用该人员担任该现场的任何职务。 47.6 合同变更和解除 47.6.1 如有以下情况之一发生,发包人有权书面通知解除合同,通知至送达承包人或现 场项目管理部后生效: (1)承包人在施工过程中擅自停工、窝工、施工缓慢或因承包人其他原因致使合同约定的 工期延误 %及以上或根本无法达到的。

(2)承包人在施工过程中的主要分部施工质量明显无法达到合格要求,经监理工程师要求 整改却无正当理由拒绝整改的。

第 24 页,共 49 页

(3)承包人因其他法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止 向其支付工程款或协助执行工程款的,致使合同无法继 续履行的。 (4)承包人擅自更换本工程项目负责人或项目管理人员中的人员不能及时到位或擅自更 换,经发包人提出异议后 10 天内不纠正的。 (5)承包人对专户的使用无法达到本合同约定的监管要求,且在一个月内仍无法整改的。 (6)承包人因欠缴税款致使工程所在地税务主管部门拒绝为其提供税务发的。 (7)承包人破产或宣告停业清理,且此清理不是出于重组、重建或合并之目的。 47.6.2 合同解除后,已完成的工程量由双方进行结算,承包人不配合结 算的,发包人有 权自行提交给厦门市财政审核中心审核,审核结论对双方均 具有约束力。 47.6.3 合同解除后,承包人应于接到发包人通知后 15 日内无条件退出工程现场。 47.6.4 合同解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任及合同履行过 程中的违约责任。 47.7 工程竣工及竣工资料: 47.7.1 工程完工且符合下列条件时,承包人可向发包人提供竣工报告并要求验收; (1)工程已按本合同规定全部建成,并圆满通过各项过程的检查、试验 和验收; (2)竣工现场清理已符合约定要求; (3)承包人向发包人出具已按合同约定支付工程款证明一式四份; (4)法律法规或地方规章规定的其他条件。 47.7.2 发包人应在收到承包人竣工报告后 10 日内组织设计单位和监理人进行验收,验收 通过的,发包人应在验收后 3 日内签署工程验收合格有关证明,并确定提交竣工报告的时间为 实际竣工日期。验收不通过,应由承包人进行整改并在整改后提交整改报告,竣工日期以最后 一次整改后提交整改报告的时间为准。 47.7.3 发包人应在收到承包人竣工报告后 10 日内, 未组织设计单位和监理人进行验收的, 从第 11 日可以认为验收已经通过的。 47.7.4 专用条款第 32.1 条规定的竣工资料是指:按有关规定必须提交的全部资料。 47.7.5 承包人若不能按照本合同专用条款第 32.1 条的规定提供完整的竣工图纸和竣工资 料,每延迟一天,每天承包人应向发包人支付 1000 元的违约金。 47.7.6 本工程竣工验收通过后 15 日内,承包人应无条件自行拆除施工临时设施,撤退施 工机械设备并清理场地,修复场内的交通道路,撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的,应 向发包人每日支付 1000 元的违约金。同 时,发包人有权采取强制手段清除现场,且无须征得 承包人的许可。为此所 发生的费用从未付工程款中扣除。
第 25 页,共 49 页

47.7.7 当工程具备竣工验收条件时,承包人应及时向发包人提交竣工报告及竣工资料, 严禁“三拖”(拖验收、拖资料、拖移交);否则发包人有权依据监理人出具的鉴定结论书,自 行组织有关部门验收,并提出修改意 见。承包人必须按要求整改,并承担整改费用;如承包 人拒绝按发包人提出 的要求整改,发包人有权另请他人整改,由此发生的整改费用从未付工 程款 中扣除,不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条 件时,承包 人不得以任何借口拒绝移交工程,否则,发包人有权强行使用, 由此发生的一切后果,由承 包人负责。 47.8 投标书的充分性 47.8.1 应当认为在正式提交投标书前,承包人已经认真研究发包人提供 的合同文件,对 任何可能存在的疑问都已经得到发包人的澄清和解答,并对 由合同文件所定义的承包人合同 工作内容达到透彻和充分的理解,并将这种 理解全部反映到他的投标文件中。 47.8.2 应当认为承包人在提交投标书之前,已对现场和其周围环境进行 了视察和检查, 并对现有道路或其他与现场有关和进出现场的交通方式、地 表和地下的性质、现场的形状和 性质、已完主体结构工程施工中存在的缺陷 和不足、对其财产可能造成伤害或损害的风险、 被开挖材料(无论自然的或 其他的)性质、工程和工程实施所需材料的性质和可能需要的食宿 条件有关 的情况全部了解并感到满意, 而且一般应认为承包人已经得到了有关影响其 投标和 工程实施的全部必要资料。 47.8.3 应当认为承包人已经确认其提交的投标书以及其工程量清单报价 书中开列的各 项费率和价格的正确性和充分性。除非合同中另有约定,承包 人提交的投标书以及工程量清 单报价书中开列的各项费率和价格已经全面、 充分地体现和覆盖了: (1)承包人根据合同应承担的全部义务; (2)为该工程的正确实施、竣工和修补由于承包人的原因造成的缺陷所必须发生的一切 开支。 47.9 词语定义 (1)合同:指协议书、中标通知书、投标书、专用条款、通用条款、标准规范及有关技术说 明、图纸、工程量清单以及其他双方约定构成合同组成部分的协议、往来信函、纪要、备忘等 所有合同文件总称。 (2)协议书:指构成本合同一部分,需由发包人与承包人共同签署且以此标志合同的文件。 (3)中标通知书:指发包人对投标书的正式接受函。 (4)标准、规范及有关技术文件:指构成本合同一部分的具有同样名称的文件,以及根据第
第 26 页,共 49 页

3.3 款由工程师批准的任何此类文件。 (5)投标书:指承包人根据合同的各项约定,为工程的实施、完成和修补缺陷,向发包人提 出并为中标通知书接受的报价书及其附属文件。 (6)投标书附件:指附于投标书之后的已填写完内容的构成本合同一部分的文件。 (7)其他承包人:指发包人直接雇用, 从事承包人的承包范围之外但与本合同工程有关的其 他工作的承包人。 (8)质量保修书:指由发、 承包双方签署的约定工程保修事宜及其双方的权力、 义务的协议。 (9)竣工验收证书:指由发包人、承包人、监理单位和设计单位四方共同签署,由工程师向 承包人颁发的证明工程通过了竣工验收的文件。 47.10 发包人所提供的设计文件中,有可能存在一些不合理或与实际不 吻合的错、漏现 象,承包人必须根据设计文件结合现场的实际情况进行检 查、核实测量及综合判断,将存在 的不合理或实际不吻合的错、漏问题及时 报告监理工程师。发包人在任何时候均有权对设计 文件中的不合理或与实际 不吻合的错、漏问题提出更改、调整、为完成全部工程所需进行的 任何针对 上述问题的更改、调整,承包人必须给予配合不得拒绝。 47.11 本专用条款中涉及的市(区)财政审核部门是指市财政审核中心和区财政审核所, 各 级财政审核部门依照各自职责分工负责对市级和区级财 政投融资项目进行审核,市(区)投资 审核部门是指市发展与改革委员会和区主管工程项目投资审批的部门, 各级投资审批部门依照 各自职责分工对市级及区级财政投融资项目进行审批。 47.12 施工现场必须符合国家住建部、省住建厅、市建设行政主管部门 有关建筑施工安 全文明标准化规定,按规定施工现场应设置围挡的,施工现 场围挡设置必须按照《厦门市建 设与管理局关于印发<提升厦门市建筑施工 安全文明标准化水平若干措施〉的通知》(厦建工 [2012]51 号)中的要求和标 准设置施工现场围挡并保证安全文明施工。 本合同总价中已包括施 工现场围 挡设置费用。

四、工程概况 (对应招标文件第三卷第七章第一节第 1.2 条款)
本工程包括大坝加固、溢洪道加固、柴油发电机房等工程。总投资约 500 万元。

第 27 页,共 49 页

五 、 已完工程项目和工作内容(对应招标文件第三卷第七章第一节第 3.1 款)


六 、 不 属于本次招标范围由其他承包人承担的项目、甲供材料及总承包服务 费的计算方法(对应招标文件第三卷第七章第一节第4.1 款、 第4.3 款、 24 款、 25 款 )
1、不属于本次招标范围由其他承包人承担的工程项目:/. 2、上述条款中所列的项目不属于本次招标范围,由其他承包人承担,总承包单位应承担 总包管理责任并给予配合。上述工程项目的合同估算价为 措施费之和约 / / / 万元,其中分部分项工程费和

万元,在工程合理低价中招标人按照分部分项工程费和措施费之和的

%计算总承包服务费。该项费用为不可竞争费。 3、本工程甲供材料(即发包人供应材料)的具体材料、数量、价格等清单详见其他项目

清单与计价汇总表中的甲供材料计价表。甲供材料的总承包服务费按甲供材料总额的 / %计取 总承包服务费。该项费用为不可竞争费。 七、现场自然条件(对应招标文件第三卷第七章第一节第 5.1 款) 现场自然条件投标人自行前往踏勘确定。 八、现场施工条件(对应招标文件第三卷第七章第一节第 6.1 款) 已具备施工条件。 九、现场安全防护设施要求(对应招标文件第三卷第七章第一节第 7.1 款)
达到有关条例规定及建设部备案号 DBJ13-81-2006、J10796-2006《建筑施工安全文明工地标准》 。

十、水土保持与环境要求(对应招标文件第三卷第七章第一节第 8.1 款) 按现行国家和厦门市有关规定执行。 十一、招标工程费率取费标准 (对应招标文件第一卷第五章第二节第 5.2 款、第 8 条、第 11 条、第三卷第七章第 16 条) 1、本招标工程的工程类别为:按相关工程类别执行。 2、本工程的费率取费标准按照其工程类别:以福建省水利水电厅文件闽水计[2011]98 号 颁发《福建省水利水电建筑工程预算定额》的通知上、下册,《福建省水利水电工程设计概(估) 算编制规定》 , 《福建省水利水电施工机械台班费定额》通知中规定的标准并结合企业的自身情 况计取(规费和列入不可竞争的措施项目费的费率除外) 。 3、劳保费费率: (1)本工程发包价中的劳保费费率按《福建省建筑安装工程费用定额》 (2003版)中规定
第 28 页,共 49 页

的甲、乙、丙、丁四类取费标准分别计取。 (2)投标人的投标报价以企业劳保核定卡核定的类别计价。 (3)联合体共同投标的,联合体各方所取得的劳保费核定类别不一致的,以其中等级最 低的类别确定该联合体的企业劳保费类别,并按该类别标准计价。 4、本工程发包价中税金的税率均按市区标准(3.477%)计取的。若工程结算时,税务部 门实际收取的税率标准与所计取的标准不一致时,可按实调整。 5、按照《关于进一步落实我省房屋建筑和市政基础设施工程“优质优价”政策的通知》 (闽建筑[2014]36 号)文规定,该工程的优良工程增加费费率标准为 / %,该项费用包干使 用。 6、本工程施工现场按照《厦门市建设与管理局关于印发<提升厦门市建筑施工安全文明标 准化水平若干措施>的通知》 (厦建工( 【2012】51 号)规定,应 设置 施工现场围挡。应

设置施工现场围挡的,其文明施工费的取费费率按照《厦门市建设与管理局关于发布厦门市建 筑工程文明施工取费标准的通知》 (厦建筑[2012]50 号)发布的取费标准计取文明施工费用。 施工现场必须符合国家住建部、省住建厅、市建设行政主管部门有关建筑施工安全文明 标准化规定,按规定施工现场应设置围挡的,施工现场围挡设置必须按照《厦门市建设与管理 局关于印发〈提升厦门市建筑施工安全文明标准化水平若干措施〉的通知》 (厦建工[2012]51 号) 中的要求和标准设置施工现场围挡并保证安全文明施工。本合同总价中已包括施工现场围 挡设置费用。 十二、执行及推荐选用的工程计价规范、定额、与执行的有关政策性文件(对应招标文件 第一卷第五章第二节第 5.3 款、第三卷第七章第一节第 16 条) (一)执行及推荐选用的计价规范、定额: 1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500~2008) 2、《福建省建筑工程消耗量定额》〈FJYD-101-2005〉 3、《福建省安装工程消耗量定额》〈FJDY-301~312-2012〉 4、《福建省市政工程消耗量定额》〈FJYD-401~407-2005〉 5、《福建建筑装饰装修工程消耗量定额》〈FJYD-201-2005〉 6、二 000 年《全国统一建筑安装工程工期定额》 7、《福建省建筑安装工程费用定额》〈2003 版〉 8、《福建省建筑工程综合单价表》〈2005 年〉 9、《福建省建筑装饰装修工程综合单价表》〈2005 年〉 10、《福建省市政工程综合单价表》〈2005 年〉
第 29 页,共 49 页

11、《福建省园林绿化工程消耗量定额》<FJYD—501—2005> 12、《福建省园林绿化工程综合单价表》<2005> 13、 《福建省住房和城乡建设厅关于颁发〈加气混凝土砌块等 72 项补充定额〉、〈喷涂聚 氨酯酸泡等 41 项补充定额〉和调整〈福建省建筑装饰装修工程消耗量定额〉 (FJYD-201-2005)砂 垫层等 173 项消耗量的通知》(闽建筑[2011]6 号) 14、《福建省住房和城乡建设厅关于颁发<沥青混凝土路面小修养护热再生定额(试行)>等 补充定额的通知》(闽建筑[2012]10 号) 15、 《福建省住房和城乡建设厅关于颁发<现浇混凝土空心楼盖内模安装补充定额>的通知》 (闽建筑[2012]23 号) 16 、福建省住房和城乡建设厅关于颁发《风镐破碎石方》等补充定额的通知(闽建筑 [2012]39 号) 17、福建省住房和城乡建设厅关于调整建筑工程部分模板及支架定额消耗量的通知(闽 建筑[2012]40 号) 18 、厦门市建设与管理局《关于转发土方工程消耗量定额补充规定的通知》 (厦建筑 [2013]39 号) 19、福建省住房和城乡建设厅关于颁发《大口径静压沉管灌注混凝土桩等 121 项补充定 额》和《卷材塑胶整体楼地面等 25 项补充定额》的通知(闽建筑[2013]36 号)

(二)有关政策性文件规定: 1、厦门市建设与管理局关于执行《福建省建筑安装工程费用定额》 (2003 版)的通知〈厦 建建[2004]17 号〉 2、厦门市建设与管理局关于贯彻实施《建设工程工程量清单计价规范》 (GB50500-2008) 有关事项的通知<厦建筑[2010]30 号> 3、福建省建设厅关于印发《福建省建设工程工程量清单计价指引(建筑、装饰装修、市 政) 》的通知〈闽建筑[2005]22 号〉 4、关于印发《厦门市散装水泥专项资金管理暂行办法》的通知〈厦财工[1999]23 号〉 5、关于执行《福建省建筑安装工程工期定额管理规定》的通知<厦建建字(2001)015 号> 6、厦门市财政局、厦门市建设与管理局《关于继续征收新型墙体材料专项基金的通知》 〈厦建材[2011]3 号〉 、 《厦门市人民政府关于减免部分涉企收费的通知》 〈厦府[2011]493 号〉 7、福建省建设厅关于调整《福建省建筑安装工程费用定额》 (2003 版)利润率的通知〈闽 建筑[2005]15 号〉
第 30 页,共 49 页

8、福建省建设厅关于调整《福建省建筑安装工程费用定额》 (2003 版)建筑工程企业管理 费率的通知〈闽建筑[2005]25 号〉 9、福建省建设厅关于分布 《福建省建筑工程综合单价表 (2005 年) 》 的通知 〈闽建筑[2005]26 号〉 10、福建省建设厅关于发布《福建省建筑装饰装修工程综合单价表(2005 年)的通知〈闽 建筑[2005]27 号〉 11、福建省建设厅关于发布 《福建省市政工程综合单价表 (2005) 年》 的通知 〈闽建筑[2005]28 号〉 12、厦门市建设与管理局关于转发《福建省建设厅颁发省建筑工程消耗量定额》等 3 个文 件的通知<厦建建(2005)28 号> 13、关于颁布《厦门市预拌混凝土管理规定》的通知〈厦府[1999]综 024 号〉 14、厦门市建设与管理局转发福建省建设厅关于颁发园林绿化工程消耗定额的通知 〈厦建 建(2005)155 号〉 15、厦门市建设与管理局转发关于福建省建设厅关于发布福建省园林绿化工程综合单价 表(2005 年)的通知等文件的通知〈厦建建(2005)156 号〉 16、厦门市建设与管理局关于转发 《福建省创建省优质工程暂行管理办法的通知》 的通知 〈厦建工(2007)21 号〉 17、厦门市建设与管理局关于印发《厦门市创建市优良工程暂行管理办法的通知》 〈厦建 工(2007)23 号〉 18、福建省建设厅关于调整《福建省建筑安装工程费用定额》 (2003 版)安全文明施工取 费标准和使用办法的通知〈闽建筑[2007]4 号〉 19 、厦门市建设与管理局关于工程担保费用计入工程造价有关事项的通知〈厦建建 [2008]51 号〉 20、 关于调整危险作业意外伤害保险费计取方法和大型施工机械设备检测费用的通知 (闽 建筑函[2010]39 号) 21、福建省建设厅关于贯彻实施《建设工程工程量清单计价规范》 ( GB50500—2008)的 通知(闽建筑[2009]18 号) 22、福建省住房和城乡建设厅《关于调整建筑工程安全文明施工取费标准的通知》(闽建 筑[2010]27 号) 23、 厦门市建设与管理局 《关于发布厦门市建设工程人工预算单价及有关问题的通知》 (厦
第 31 页,共 49 页

建筑[2010]58 号) 24、 福建省住房和城乡建设厅 《关于建设工程设备计价有关问题的通知》 (闽建筑[2010]32 号) 25、 福建省住房和城乡建设厅关于调整建设工程人工预算单价的通知 (闽建筑函[2013]92 号) 26、厦门市建设与管理局转发福建省住房和城乡建设厅关于调整建设工程人工预算单价 并调整厦门市建设工程人工预算单价标准的通知(厦建筑[2014]1 号) 27、关于调整建筑安装工程税率的通知(闽建筑[2012]4 号) 28、关于调整工程安全文明施工取费标准的通知(闽建筑[2012]9 号) 29、厦门市建设与管理局转发福建省住房和城乡建设厅关于价格调节基金计取有关问题 的通知(厦建筑[2012]152 号) 30 、厦门市建设与管理局关于建筑弃(借)土石方运输计价有关事项的通知(厦建筑 [2013]35 号) 31、厦门市建设局关于发布《厦门市建筑工程工程量清单市场计价参考》的通知(厦建 筑[2014]51 号) 32、厦门市建设局转发福建省住房和城乡建设厅关于调整房屋建筑工程模板人工预算单 价的通知(厦建筑[2015]1 号) 十三、主要材料设备品牌推荐表(对应招标文件第三卷第七章第一节第 27 条) 工程名称:厦门市汀溪水库除险加固二期工程 C 标段
序 名 称 号 每公里往返测量标准偏差: 规格、 型号、 技术参数等特殊要求 品牌一 南方 中纬 推荐品牌 品牌二 品牌三 苏一光 品牌四

DSZ2: ± 1.0mm(铟钢标尺); 1

水准仪
DSZ2+FS1:± 0.5mm(铟钢标尺); 放大倍率 : 32×.

2

全站仪

测角精度: 1";单棱镜测程: 3500m; 单棱镜测距精度: ± 1mm+1ppm; 免棱镜测程: 1000m; 免棱镜测距精度: ±3mm+2ppm;

南方

中纬

苏一光

第 32 页,共 49 页

3

发电机

补偿器: 双轴电子补偿,精度 1";放大倍率: 30X; 屏幕: 3.5 英吋彩色,640*480 触摸屏; 电 源: 可充电电池,可连续工作 8 小时. 额定功率为 80kw,输出电流为 144A,额定电压为 230~400V,额 上柴股 定频率为 50Hz。 三相四线制接线, 份 无刷自励励磁方式,防护等级为 IP21,绝缘等级为 H 级

淮柴动 力

广西玉柴

十四、工程设计、监理、材料、设备、施工采用的规范、标准、规程、图集 (对应招标文件第三卷第七章 第二节) 1、施工图纸(设计文件)所提供的技术规范、标准、规程、图集等; 2、其它技术规范:国家、省、市有关部委颁布的所有现行技术规范、规程、标准等

第 33 页,共 49 页

十五、项目管理机构评审标准
.( 对应本招标文件第一卷第三章评标办法第 2.1.4 项)
评审 内容 评 标 审 准

一、本项目拟派的项目负责人必须满足下列第( 1 )项的要求: 项 目 负 责 人 1、本项目属于中型建设项目,拟派的项目负责人必须具有水利水电工程专业 二级及 以上注册或者临时执业建造师,已信息登记且岗位一致,并已取得项目负责人安全生产考 核合格证书(B 证)。 2、本项目属于园林绿化工程,拟派的项目负责人必须具有专业 ( / 级及以上)注册 或临时执业建造师或者具有园林专业类工程师及以上职称。 二、建造师注册证书或者临时执业证书上标明的执业单位必须与投标人名称一致。 岗位 要求 技术 负责人 项 目 管 理 人 员 配 备 专业要 求 水利水 电相关 专业 土建施 工 装饰装 修 设备安 装 其 他 人 员 施工员 市政工 程 水利水 电 / 最低数量 要求(人) 1

职称或岗位资格要求 持有水利水电工程系列(中)级及 以上专业技术职务资格证书(职称 证书) 持有土建施工(含土建)或建筑工 程(含房建)施工员岗位证书 持有装饰装修或装修或装饰 施工员岗位证书 持有设备安装或安装或水电安装 (含水暖或电气或水电暖通)施工 员岗位证书 持有市政工程(含市政)或桥梁或 道桥施工员岗位证书 取得水利行政主管部门或其委托 的行业协会组织培训颁发的施工 员岗位证书; 持有质量员 岗位证书 持有专职安全员安全生产考核 合 格证书(C 证) 持有机械员 岗位证书 持有试验员或取样员 岗位证书 持有材料员 岗位证书 持有注册造价工程师或者 造价员资格证书

备注

/ /

/

2

质量员 安全员 机械员 试验员 (取样 员) 材料员 造价员

无要求 无要求 无要求 无要求 无要求 无要求

1 1 / 1 1 1

其他人员配备至少应达到下列要求 第 34 页,共 49 页

1.拟派的项目管理人员均是在厦门水利信息网(网址:www.xmsl.gov.cn)中的“在厦水利企业资质 备案系统” (以下简称水利信息系统)中信息登记人员,拟派的岗位与信息登记中的岗位一致,没 有处于被停标(停接任务)状态。 2、 上述人员的在建工程不含与本招标工程在同一地点属同一工程分段发包或分期施工的项目。 在 建项目数仅对“双项”系统(即厦门市建设局﹤网址:www. xmjs.gov.cn﹥“厦门市建筑市场建筑 业企业管理系统”﹤以下简称“建设局信息系统”﹥和“厦门水利信息网(网址: http://sl.xm.gov.cn/)中的“水利信息系统”中登记的项目数核查。 “厦门市建筑市场建筑业企 业管理系统” ﹤以下简称 “建设局信息系统” ﹥和 “厦门水利信息网(网址:http://sl.xm.gov.cn/) 中的“水利信息系统”以外存在在建项目的,在开工前由招标人核实后按提交的《施工现场项目 管理人员到位承诺书》中的相关承诺处理。 3、鉴于部分投标企业具备多项施工资质,中标后项目管理人员存在“双项”系统(即厦门市建 设局﹤网址:www. xmjs.gov.cn﹥“厦门市建筑市场建筑业企业管理系统”﹤以下简称“建设局信 息系统”﹥和“厦门水利信息网(网址: http://sl.xm.gov.cn/)中的“水利信息系统” )登记问 题。在水利项目评标时,对投标企业拟派施工现场项目管理人员在建数目应通过以上“两个系统” 进行核查。项目管理人员的已登记信息且岗位一致和在建项目数的网上核查,由资格审查委员会 负责核查,评标委员会须对核查结果进行复核,根据复核结果进行评审。资格后审申请书中填报 的项目管理人员必须与技术标投标文件中的项目管理人员配备情况表中填报的相应人员一致,如
其 它 要 求 及 说 明

不一致,否决其投标。 4、本单位在职职工是指:与本单位签订了劳动合同并为之办理了社会养老保险的人员。投标时 应提交《劳动合同》和社保机构出具的《社会养老保险缴费证明》或通过当地社保机构网上下载 的“社会养老保险费缴交情况(信息)表” (在厦门地区缴交社保的可提交厦门市地方税务局网下 载的“厦门市地方税务局社会保险参保缴费情况证明” )等相关资料。相关资料应满足下列要求: ①《劳动合同》签订时间应至少在投标截止时间 30 日前。②《社会养老保险缴费证明》应加盖社 保机构缴费证明专用章;提交网上下载“社会养老保险费缴交情况(信息)表”或“厦门市地方 税务局社会保险参保缴费情况证明”的应提供查询网站名称、网站网址及查询步骤(路径) (在厦 门市缴交的可不提供网站、网址) ,以便核对。③《社会养老保险缴费证明》中缴费时限为投标截 止之月或者上个月或者上上个月。 项目管理人员属于退休人员持有注册建造师、注册造价工程师其注册资格证书仍在有效期内 的,可在注册资格证书所注册单位任职,可以退休证代替《社会养老保险缴费证明》 ;项目管理人 员属于事业单位编制人员且无需缴交社会养老保险费的,应提交企业注册地公证机构公证的由企 业注册地社会劳动保障主管部门出具的证明代替《社会养老保险缴费证明》 。 5、注册建造师、注册造价工程师的注册人员达到退休年龄退休后,其注册资格仍在有效期内 的,仍可在所注册单位的管理岗位上担任相应职务。岗位任职资格以注册证书上相应专业、资格 为准。 6、联合体投标的,项目负责人必须由牵头人派出,其他人员可以由联合体各成员派出。 7、拟派的项目管理人员人数不得少于( 9)人,除安全员外同一人员最多可担任两个岗位,即 最多可再兼任一个岗位。其中,拟派的施工员、质量员不得相互兼任;安全员为专职安全生产管 理人员,不得与其他岗位相互兼任。 8、评审时技术负责人的专业以专业技术职务资格证书(职称证书)上注明的专业或毕业证书
第 35 页,共 49 页

中所学专业为准。专业技术职务资格证书(职称证书)上的专业和毕业证书中所学专业其均不符 合本工程技术负责人专业要求的, 视为不满足要求。 对技术负责人有专业要求的, 相关专业以 《福 建省住房城乡建设厅关于贯彻实施<建筑业企业资质管理规定和资质标准实施意见〉的通知》(闽 建许[2015J275 号)附件 2《专业对照表》中的相关专业为准。 9、水利水电工程施工员岗位证书上没有注明专业,投标人应提交发证部门出具的该岗位证书 的专业是属于水利水电工程施工专业的证明,否则,视为不满足要求。 10、招标工程属园林绿化工程的,安全员可不要求是否取得安全生产考核合格证书。 11、岗位证书包括岗位考核(试)合格证书、安全生产考核合格证书、职业资格证书。所有岗 位证书(暂不含注册建造师证书)均须在有效期内,过期的证书为无效证书。根据厦建筑[2010J65 号文通知要求,提交的职称证书审批部门为“福建省人民政府 xx 办初级职称评审委员会” 、 “福建 省人民政府 xx 办人事教育处”的职称证书均视为无效证书。提交无效证书的将视为岗位资格不满 足。 12、项目负责人即项目经理;质量员即质检员;机械员即机管员。 13、办理中标备案时,中标人拟派项目管理人员应在“水利信息系统”录入;如中标企业已在 “建设局信息系统”中办理企业资质及人员信息登记的,拟派项目管理人员应同时在“建设局信 息系统”录入。人员信息的核对、锁定由招投标监管部门负责。

注:1、大、中、小型工程规模划分按《注册建造师执业工程规模标准(试行)》(建市【2007】171 号)
和《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2000)的有关规定; 2、安全员的配备与管理还应符合建设部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配 备办法》(建质【2008】91 号)相关要求; 3、机械员配备还应符合《福建省建设厅关于进一步加强建筑起重机机械安全管理的若干意见》(闽建建 【2008】43 号)和《厦门市建设与管理局关于印发加强建筑起重机械安全管理的若干规定的通知》(厦建工 【2009】47 号); 4、施工现场项目管理人员配备数量应符合《厦门市财政投融资水利工程施工现场管理人员配备暂行办法》 (厦水利〔2013〕154 号)相关规定。单独发包的专业工程,应根据工程实际规模并参照(闽建建[2013]43 号文)配备标准执行。 5、招标工程属园林绿化工程的,施工现场项目管理人员配备标准,按厦城建[2015]2 号文件执行。 6、水利水电工程专业指:水利水电工程建筑、水利工程施工、农田水利工程、水电站动力设备、电力系统 及自动化、水力学及河流动力学、水文与水资源、工程地质及水文地质、水利机械。

十六、其他要求 1、厦门市建设工程造价管理站最近期公布的“厦门市建设工程招标投标报价最低控制线 标准”详见附件一。 2、本工程混凝土采用/,采用商品混凝土的,工程发包价中商品混凝土运距按/公里计算, 投标人应结合现场和自身情况综合考虑,中标后不再调整运费。 3、本招标项目的建筑废土即建筑垃圾、工程渣土弃置地位于汀溪水库1号副坝附近2号弃
第 36 页,共 49 页

渣场,其运输距离不少于5公里。本工程建设项目的建筑废土砂石的运输必须选择建筑废土砂 石运输目录库中的运输企业运输。 4、本工程实行风险包干制承包,招标人在计算发包价时已根据工程的实际情况和工期及市场 情况按1%的风险包干系数计入了风险包干费。 5、本招标工程的建筑面积在1000平方米或工程总造价在100万以上,其发包价中已计取工程担 保费用,因此,中标人在与招标人签订合同前需提交承包商履约担保。 6、投标人递交投标文件时,应提交购买招标文件及图纸有效凭证的原件,否则招标人将 不予接收其投标文件。 7、本招标工程项目如使用建筑起重机械的,则必须选用建筑起重机械租赁、安装、拆卸、 维修、保养等“一体化”服务的企业(简称建机一体化企业)为本项目的专业分包人。必须选 用建机一体化企业的,投标人投标文件中应提交承诺函,承诺使用建机一体化 8、本工程采用的招标文件为 2015 年 8 月修改版 “适用于随机抽取法”范本。 26、本工程招标文件附件 “十一、招标工程费率取费标准中第 2 条款”内容修改为:
2、本工程的费率取费标准按照其工程类别, 以福建省水利水电厅文件闽水计[2011]98 号颁发《福建省 水利水电建筑工程预算定额》的通知上、下册,《福建省水利水电工程设计概(估)算编制规定》 , 《福建省水 利水电施工机械台班费定额》 通知中规定的标准并结合企业的自身情况计取 (规费和列入不可竞争的措施项 目费的费率除外) 。

27、本工程招标文件附件 “十二条款执行及推荐选用的计价规范、定额中(一)执行及 推荐选用的计价规范、定额”增加第 20 条款:
20、福建省水利水电厅文件闽水计[2011]98 号颁发《福建省水利水电建筑工程预算定额》的通知上、 下册,《福建省水利水电工程设计概(估)算编制规定》 , 《福建省水利水电施工机械台班费定额》通知。

28、本工程招标文件附件 “十二条款执行及推荐选用的计价规范、定额中(二)有关政 策性文件规定”增加第 31、32 点:
31、 《2005 年福建省水利水电工程设计概(估)算编制办法》 (闽水[2005]计财 73 号) 。 32、厦门市建设与管理局关于转发土方工程消耗量定额补充规定的通知(厦建筑【2013】39 号) 。

29、招标文件附件专用条款第 9.1.(3)条款“根据工程需要按照国家、省、厦门市建设 主管部门?.” 字样改为 “根据工程需要按照国家、 省、 厦门市建设主管部门、 水利主管部门?” 。 30、招标文件附件专用条款 9.1.(7) “承包人应及时报告发包人现场工程师或监理工 程师,并及时报市城建档案馆或建设行政主管部门”改为“承包人应及时报告发包人现场工程 师或监理工程师,并及时报市城建档案馆或水利行政主管部门” 。 31、招标文件附件专用条款“ (四) 、质量与验收”中“15.3 双方对工程质量有争议时,
第 37 页,共 49 页

双方同意由厦门市建设工程质量安全监督站裁定。 ”改为“ 双方同意由厦门市水利工程质量与安全监督站裁定。 ” 32、招标文件附件合同条款第 40.6 条款修改如下:
40.6 本工程双方约定投保内容如下: (1) 发包人投保内容:无。 发包人委托承包人办理的保险事项: 无。

15.3 双方对工程质量有争议时,

(2)承包人投保内容:工程一切险,第三人人身伤害及财产,自身的财产及施工现场内的自身员工的 人身伤害及财产,从事高空危险作业员工的意外伤害,有关规范规定必须办理的保险。 (3)本项目的工程一切险和第三者责任险中标单位确定后由发包人通过招标或其他方式确定保险单 位,以承包人和发包人联名投保,保险费由承包人支付,当本合同工程发生保险合同的风险时,承包人应按 保险单要求的条件和期限及时向承保人报告,并抄送发包人和监理工程师。如损害继续发生,承包人在递交 第一次报告后,每 7 天报告一次,直到损害结束。此项保险的投保期限为从现场开始工作至本工程竣工颁发 交工证书为止。缺陷责任期内的工程险应由承包人另行投保,并承担费用。 (4) 承包人须为其装备、 人身和财产投保并承担费用并在现场工作开始前向发包人提供按合同要求所 投各种保险的保险单副本。在向发包人提供上述保险单副本时,应同时抄送监理工程师。 (5)如承包人未按上述规定投保,承包人应保障发包人免于承担与此有关的一切索赔、诉讼、损害赔 偿、诉讼费、指控费和其它开支。

33、招标文件附件合同条款“47、补充条款”补充以下内容:
47.13 承包人在工程施工期间应(间隔不多于一个月)向发包人提供表明时间和工程进度记录的彩色照 片(或录像光盘)一式两份,并附有详细的文字说明,以表明工程的确切位置和进度,彩色照片的尺寸应征 得发包人同意, 关键性的施工承包人应用拍摄录像并制成光盘。 承包人提供的工程彩照和录像光盘应是发包 人的财产,由此发生的费用已包含在承包人的投标报价中,由承包人支付,发包人不再另行支付。 47.14 质量、安全、文明施工管理: (1)承包人应制定详细完整具有质量、安全和文明施工保证措施的方案,方案中应明确人力、设备和资 金准备投入情况以及履约困难时的应急处理措施和方案(包括企业的调集待用资金投入) ,该方案须经监理 单位审核同意,并报质量安全监督机构备案。 (2)承包人必须遵守工程建设管理、工程质量管理、安全、文明施工管理等有关制度,并建立相应的质 量管理体系、安全管理体系和管理制度,实现安全无事故,质量第一流,创建文明施工现场的目标。 (3)承包人应制定切实可行的安全、文明施工措施,特别注意做好防物体打击,安全用电,防火、防爆 等措施,确保做到文明施工,安全施工,创建安全、文明工地。 (4)安全文明施工必须按厦门市有关规定执行,若被有关监督部门查到本工程的文明施工一次未达标, 发包人有权对承包人按每次不少于 2.0 万元人民币进行罚款, 罚款金额从未付工程款中扣除。 若文明施工三 次未达标,发包人有权要求承包人返还全部的文明施工措施费
第 38 页,共 49 页

(5)施工期间,承包人必须服从地方政府和城建、环卫、交通、公安部门关于城市建设施工管理的规定, 施工噪音、环境卫生、排水、排污、占道等应符合规定的要求,并负责办理有关手续,缴纳应交的费用。 (6) 承包人在施工中应遵守有关部门对施工场地交通、 施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定, 并办理有关手续,承担有关费用. 根据国家及省市安全生产规定,安全措施费按承包人购置安全用品、用具 发票金额及安全设施安装进度随工程进度款单列支付。 (7)安全、文明施工措施费余额于竣工结算完成后与结算款一并支付。 (8)本工程所需的保证质量、进度、安全文明施工的措施(包括工地周边的场地安全文明条款) ,及人 员住宿、材料机械运输由承包人自行负责,费用由承包人自理。 (9)承包人应对全部现场作业和施工方法的适用性、可靠性和安全性承担全部责任。 (10)承包人在项目实施过程中,发生重大质量、安全事故,造成不良影响的,或因承包人原因造成实 际进度比计划进度滞后三个月以上,发包人有权单方面终止合同,承包人须无条件退场并承担违约责任。 47.15 本工程竣工验收通过后 14 天内, 承包人应自行拆除施工临时设施, 撤退施工机械设备并清理场地, 修复场地内的交通道路,撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的,则竣工日期以撤离完之日为准,同时发 包人有权将现场遗留的设施、设备视为弃物清除,且无须征得承包人的许可,为此所发生的费用从未付工程 款中扣除。 47.16 承包人应于合同签订后 10 日内完成开工报告的办理,因发包人原因造成延误的可顺延。 47.17 本工程因停水、停电、法定节假日、 “9.8”期间、高考期间造成的延误,工期不顺延。 47.18 因承包人放线误差或施工中造成偏差,由此增加的所有费用由承包人承担。 47.19 为保障施工的顺利进行,承包人应保证各类大型机械设备完好率在 95%以上。 47.20 在工程实施期间,承包人应承担对工程看护的全部责任。在承包人负责看护期间,如果不是由于 人为不可抗拒因素造成或其任何部分出现任何损失或损坏, 承包人均应自费对上述情况进行修复, 使工程在 竣工时全部完好。 47.21 工程实施期内,如果由于在本工程中发生或发生与之有关的任何事故,工程师认为需对工程安全 紧急修理或补救,而承包人无能力承担此类工作时,发包人有权雇用其它人员从事该工作,有关费用由责任 方承担。 47.22 工程施工期间中标单位应每周向监理工程师及发包人提交周施工进度计划,经监理工程师审查批 准后实施。若因中标人原因连续 2 周无法完成周施工计划,发包人有权对中标人做出处罚,每次罚款 10000 元,直接从当期工程款中扣除。中标人应在此后的施工中调整进度,抓紧施工,若能及时抢回工期并完成月 施工进度,发包人可根据具体情况决定是否取消处罚。 47.23 发包人可根据实际情况增加、减少或取消部分设计图纸及工程量清单中相对应项目的工程量(增 加、减少或取消相应项目的施工) ,中标人需遵照执行,不得异议。对发包人、监理工程师签发的非中标单 位引起的设计变更,中标人必须无条件执行,按设计变更施工,变更产生的费用增减按合同专用条款第 23 款关于合同价款及调整的约定办法执行。 47.24 本工程的环保、回浆排放、噪音、排污、排水费用、施工平台、施工临时供电设施、施工道路(包 括各专业队伍施工时的配合费等措施费)已包含综合单价中,此部分费用包干使用,中标后不再调整。 47.25 因承包人资源投入不足,直接影响工程质量和工期,且无视监理工程师的多次警告而不做改进, 从而引起工程的质量、进度和材料设备准备严重滞后时,建设单位、发包人有权采取相关措施进行补救,相 关措施的费用由承包人承担。 47.26 市水利质安站负责对违反本规定的企业或个人按规定程序记入不良行为记录。
第 39 页,共 49 页

47.27 承包人应认真审核整套施工图和设计总说明,弄清施工图纸的连续性以及建施图、结施图和设备 安装图的一致性。 由于对图纸的理解错误及未发现图纸中相互矛盾之处而产生的施工错误, 造成返工或其它 损失须负全部责任。 47.28《水利工程质量保修书》 、 《安全施工责任书》 、 《文明施工责任书》 、 《廉政建设责任书》的格式和内 容如下:

水利工程质量保修书
发包人(全称) : 承包人(全称) : 发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程 质量保修办法》、《水利工程质量管理规定》,经协商一致,对 签订工程质量保修书。 一、工程质量保修范围和内容 承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程保修责任。 质量保修范围包括有大坝加固工程、溢洪道加固工程、柴油发电机房、部队供水管道改线等工程,以及 双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下: 承包人负责施工的所有工程项目,如出现施工质量缺陷或施工质量隐患,承包人必须履行保修义务,特 别是出现以下情形(不在承包人承包范围的项目除外)时: 无。 二、质量保修期 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下: 1、 本 工程保修期限为 壹 年 ,及按相关规定执行。 质量保修期自如下规定日期起计算: 1、质量保修期限在工程取得竣工验收备案证明、承包人将竣工档案、竣工工程全部移交给发包人的次 日起算(以双方的交接记录为依据) ; 2、若工程移交给发包人时还存在质量问题且承包人选择自行进行整改时,则该工程的质量保修期自全 部质量问题整改合格的次日起算(以包括发包人在内的有关方签署的验收合格书面文件为依据) ;若承包人 书面委托发包人整改、 维修并同意所需费用按市场行情进行结算、 从承包人预留于发包人处的质量保修金中 支付时,则以发包人同意接受承包人委托并代为整改、维修后,经发包人及监理单位共同签署验收合格书面 文件次日起算。 三、质量保修责任 1、 属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起按本保修书第五条 规定立即派人保修,并在本保修书第六条保修时限要求的时间内完成保修。承包人不在约定时限内派人保修的, 发包人可以委托他人维修,维修费用从预留于发包人处的质量保修金中抵扣。 2、发生紧急抢修事故的,承包人接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修。
第 40 页,共 49 页

(工程全称)

3、对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》 、 《水利工程质量管理规定》 的规定,立即向当地水行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计 单位提出保修方案,承包人实施保修。 4、在保修期限内,因承包人原因导致的工程质量缺陷造成发包人、使用人或第三方人身、财产损害的, 承包人应承担相应的经济与法律责任。如因发包人、使用人或第三人向发包人索赔而使发包人遭受损失,发 包人有权向承包人追偿。 5、因承包人未按有关规定和本合同约定及时履行保修义务而造成新的人身、财产损害,承包人应承担 相应的赔偿责任。 6、非承包人原因造成的质量缺陷,承包人在履行保修义务后,有权就所发生的费用向责任方追偿。因 设计方面的原因造成的,相关责任由设计单位承担;因建筑材料、构配件和设备质量不合格等原因造成的, 如属承包人采购的,或由发包人采购而承包人不按规定进行检验用于工程的,相关责任由承包人自负;如属 发包人采购,承包人曾提出质量异议而发包人未经鉴定合格坚持使用的,相关责任由发包人承担。 7、在本保修书规定的各分部分项(除地基基础、主体结构外)保修期限届满后,如因承包人未按国家有关 规定、标准和设计要求施工或采购、使用不合格材料、构配件和设备所造成的质量缺陷,导致影响该工程的使 用功能或房屋使用年限的,承包人应承担相应责任。 8、由于承包人原因造成的工程质量缺陷致使发包人遭受损失的,承包人应赔偿发包人的全部损失。 9、若因承包人原因造成第三方索赔的,承包人同意由其指定的工程保修负责人作为代理人,在接到发 包人电话通知后配合发包人与第三方协商解决。 因解决该索赔问题而由该工程保修负责人签署的文件、 协议 对承包人具有法律效力, 承包人同意承担相应的法律后果。 若承包人委托的工程保修负责人未按发包方的要 求配合发包人进行协商处理的, 则承包人同意委托发包人全权处理补偿事宜, 发包人与第三方签订的补偿协 议书对承包人具有法律效力, 其项下约定的补偿金由承包人承担, 并授权发包人直接从承包人预留的质量保 修金中扣付。 四、质量保修金的支付与返还 1、本工程双方约定发包人预留工程结算总价款的 5%为工程质量保修金,质量保修金预留期间 不计息。 2、自第二条规定的质量保修期开始计算之日起满二年时,发包人应将预留保修金余额的 70%返还承包 人;本保修书约定的防水工程保修期满时,发包人应将预留的保修金余额返还承包人。 3、发包人在根据本条第 2 款规定的各保修期限满后将预留的保修金返还承包人前,承发包人双方应共 同对该工程的质量进行全面回访,在确定无质量缺陷后发包人才将保修金返还。 4、发包人在返还保修金时,有权将应由承包人承担但已由发包人垫付的款项从中直接予以抵扣,如保 修金余额不足以抵扣,承包人须在接到发包人书面通知后 10 日内偿付发包人,否则,每逾期一日,承包人 应按应付款项的万分之四向发包人支付滞纳金。 5、 自本条规定的保修金返还之日起 14 日内, 承包人应凭相关证明文件到发包人处办理保修金返还手续, 因承包人原因逾期办理的,保修金在逾期返还期间不计利息。

第 41 页,共 49 页

五、保修程序 1、工程竣工前,承包人应将其指定的工程保修负责人姓名、联系电话以书面形式通知发包人。如发包 人在工程竣工时仍未收到承包人的通知,则承包人同意指定该工程项目经理 话: )为保修负责人。 (联系电

2、承包人指定的工程保修负责人的联系电话应随时保持畅通,如保修负责人或联系电话发生变动,承 包人应及时以书面形式通知发包人, 有关变更在发包人收到承包人的通知之日正式生效。 当发生质量投诉时, 发包人可按承包人提供的联系电话通知承包人指定的工程保修负责人,该保修负责人应于接到电话通知时 起,24 小时内到甲方处领取《工程保修通知单》 ,该电话通知以发包人处留存的电话录音为准。逾期未来领 取,或电话通知时该保修负责人的联系电话无法接通,为了避免各方损失扩大化,承包人同意由发包人另行 委托其他施工单位维修, 所发生的费用及代办费按本条第 3 款规定从承包人预留于甲方处的质量保修金中扣 付。 3、承包人必须从发包人处领取《工程保修通知单》起 24 小时内(经发包人书面批准可以适当延长)与 发包人、房屋所有人(或使用人)约定现场核查时间,并按时到现场核查、完成维修(在本保修书第六条规 定的保修时限内完成) ;如发生涉及结构安全或严重影响使用功能的紧急抢修事故,承包人在接到保修通知 后,应立即到达现场抢修。若承包人不遵守上述规定,发包人有权另聘其他施工单位进行维修,相关费用由 承包人承担,且发包人可按所发生费用总额的 50%向承包人收取代办费。如承包人拒不承担上述费用,发包 人有权从承包人预留于发包人处的保修金中直接抵扣。 4、承包人领取《工程保修通知单》后应妥善保管,并在完成保修经用户签名确认后作为已履行保修义 务的依据立即交回发包人。否则,视为承包人未履行保修义务,发包人有权按照返修内容估算返修费用及代 办费, 并按本条第 3 款规定从承包人预留的质量保修金中扣付; 如承包人履行了保修义务而用户无正当理由 不在《工程保修通知单》上签名确认,承包人应及时通知发包人,经发包人签章确认后,可认定为承包人已 履行了保修义务。 5、经发包人组织验收合格,质量保修问题方视为处理妥当。如经验收不合格,发包人有权另聘其他施 工单位进行维修,有关维修费用的承担按照本条第 3 款规定执行。 6、若承包人未按上述规定履行保修义务而发生的维修费用,均由发包人和发包人另行委托的施工单位 按市场行情价进行结算,按本条第 3 款规定从承包人预留于发包人处的质量保修金中抵扣。 六、其他

1、本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至 保修期满。 2、本保修书经承、发包双方签章后生效,未尽事宜由双方另行签订补充条款进行约定。任何一方不得 擅自变更或解除本保修书。 发 包 人(公章) : 法定代表人(签字) : 承 包 人(公章) : 法定代表人(签字) :
第 42 页,共 49 页













文明施工责任书

为加强我市建筑工地的文明施工管理、确保市容和环境卫生的整洁,依据 《厦门市城市市容和环境卫 生管理办法》 、 《厦门市城市建设管理监察条例》 、 《厦门市建筑条例》和厦建工 2003 年 52 号厦门市建设与管 理局关于加强文明施工管理实施《厦门市建设工程文明施工检查评分制度》的通知, 《厦门市人民政府关于 控制扬尘污染的通告》 等法律、法规规定。建设单位和施工单位共同签订文明施工责任书。 一、建筑工地进出口要设置车辆冲洗设施, (包括规范的冲洗台,配置高压冲洗设施及污水三级沉淀池 处理) ,建立专职的市容卫生监督员,防止车轮夹带污染路面。 二、建筑工地施工道路、施工地坪须进行硬化(若场地太大可将道路及施工活动场所作为硬化区域,厚度 15cm 左 右) ,堆土及易产生粉尘的作业须采取覆盖、封闭、洒水等控制扬尘措施,土方垃圾、建筑垃圾须及时清运。 三、施工现场的建筑材料、构件、机具、建筑垃圾须按文明施工平面布置图整洁堆放。 四、自行搭建的办公室、宿舍要符合坚固、防潮、通风、卫生等要求。临时厕所、淋浴室须符合正常及 卫生使用条件要求。 五、建筑工程临时食堂设置须符合卫生、工人须持有效健康检查证上岗,食堂燃料要采用清洁能源。 六、泥浆水须经沉淀处理后,泥浆用密闭罐车运载至指定地点倾倒。建筑废水、生活污水不能直接排入下水道 (沟) ,须经沉淀处理后,方可排入周围的下水道(沟) ,同时设专人负责疏通、清理、防止下水道(沟)堵塞。 七、 建设工地内应使用商品混凝土, 如须自行搅拌应报上级主管部门审批, 积极推广使用新型墙体材料, 禁止使用粘土实心砖。 八、施工现场的办公、住宿的临时设施,须采用活动房。水泥、仓库、食堂、钢筋加工车间可以不采用活动房, 但外墙面必须刷白,不能超出围墙,屋顶采用金属波纹瓦。并建立工地及临时用房、办公室的防火安全制度。 九、外脚手架必须采用钢管按省市最新规定搭设,钢管及扣件应为八成新,钢管必须全部刷同色油漆, 跳板、档脚板安装到位,安全网随脚手架的搭设及时挂到位并保持整洁。 十、施工单位应该保证现场道路畅通,排水系统处于良好的使用状态,保持场容场貌交通要道的整洁。 十一、本责任书签订后,施工单位必须严格遵守,工地现场文明施工必须达到 《厦门市建设工地文明 施工检查评分标准》合格以上。市建设管理行政执法局将定期与不定期对工地进行检查考核。对不履行责任 书内容,将依据 《厦门市城市市容和环境卫生管理办法》和《厦门市城市建设管理监察条例》等相应的

法律、法规作相应的处罚。同时,建设单位将按合同的有关规定给予施工单位相应的处罚。 十二、本责任书壹式贰份,甲乙双方各执壹份,具有同等法律效率。
第 43 页,共 49 页

建设单位: 负责人: 施工单位: 负责人: 签字时间: 签字时间:

(单位公章) 联系电话: (单位公章) 联系电话:

安全施工责任书

工程项目名称: 工程项目地址: 建设单位(甲方) : 施工单位(乙方) : 为了认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针,根据“建筑法”的有关条款,为进一步加强在建工程安 全生产工作,最大限度地控制和减少各类事故的发生,特制定安全施工责任书,并确定乙方所承建工程的安 全生产责任人,其责任如下: 一、乙方项目经理部应设立安全生产领导小组,设立专职安全员,项目经理部的项目经理、施工员、专 职安全管理人员要经过安全培训,持证上岗。 二、杜绝和消灭建筑工地施工三级以上(含三级)重大伤亡、重大设备毁损、火灾及爆炸事故;杜绝死 亡事故。 三、 建立健全和完善安全生产责任制度, 各安全责任人要明确规定自身职责并将安全目标层层分解下达, 落实到每一个组、每个工人。 四、乙方对承包范围内各类型的检查井,必须用可靠的材料进行防护,并设置警示牌。 五、重视工地消防工作,要在工地现场配备必需的消防设备器材,要普及消防安全知识及火灾报警、扑 救、自救技能的教育。 六、 在施工期间遇有毒有害气体或物质, 应设置防毒设施, 由于乙方防护措施不力, 导致施工现场人员、 相关管理人员、周边居民等人的生命安全受伤害,由此产生的一切后果均由乙方承担。 七、在施工中需实施爆破作业,严格执行本工程施工合同通用条款第 21.2 条约定,由于乙方防护措施 不力,导致他人伤亡或造成他人财产损失,或导致周边地区供水管道、输电线路、燃气管道、通讯线路等设
第 44 页,共 49 页

施受损,均由乙方承担责任及一切费用。 八、加强重点部位(配电、财务、仓库)安全保卫,加强节假日和夜间值班以及夜间巡逻,消除各类社 会治安隐患。 九、强化对多发性事故的专项治理,认真查找薄弱环节,制止和杜绝、假冒、不合格的产品及设备进入 施工现场;加强工地食堂的管理,严防群发性食物中毒事件发生。 十、加强对外来民工的管理,对招收的外来民工要求证件齐全,手续完备。要积极配合辖区民警搞好治 安联防工作,确保平安。 十一、确保施工现场,安全达标率达到 100%。 十二、积极参与开展创建文明工地活动,努力使施工现场“五小”设施(宿舍、食堂、办公室、厕所、 浴室)整洁;场容场貌、生活卫生、安全防火达标;材料堆放整齐、标志明显,安全防护用品齐全。 十三、乙方应配置完善的安全设施,做好孔洞、临空面的安全防护,所有配电箱均须安全接地并安装漏 电保护器,应有足够数量的安全帽、手套等安全用具,并随时补充施工消耗。 十四、 在施工过程中, 若乙方未按有关规定设置安全生产措施, 致使施工现场安全生产检查不能达标的, 甲方有权扣除施工合同价款中所计取的全部文明施工及安全生产措施费, 并且甲方有权另行选择施工单位实 施,其费用从工程款中扣除。 十五、本责任书自签字之日起生效,至工程竣工验收交付使用后终止。 十六、本责任书壹式贰份,甲乙双方各执壹份,具有同等法律效率。

甲方: 责任人:

乙方: 责任人:

签订日期:







工程建设项目廉洁责任合同
工程项目名称: 工程项目地址: 建设单位(甲方) : 施工单位(乙方) : 为加强工程建设中的廉洁建设, 规范工程建设项目承发包双方的各项活动, 防止发生各种谋取不正当 利益的违法违纪行为,保护国家、集体和当事人的合法权益,根据国家有关法律法规和廉政建设规定,特签 订本廉洁责任合同。
第 45 页,共 49 页

第一条 甲乙双方的责任 (一)应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法 规、相关政策,以及廉政建设的各项规定。 (二)严格执行建设工程项目承发包协议文件,自觉按协议办事。 (三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外) ,不得为 获取不正当的利益,损害国家、集体和对方利益,不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。 (四)发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的,应及时提醒对方,情节严重的,应向其上级 主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。 第二条 甲方的责任 甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员,在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定: (一)不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。 (二)不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。 (三)不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出 国(境) 、旅游等提供不当利益。 (四)不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。 (五)不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工协议有关的设备、材料、工程分 包、 劳务等经济活动。 不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工协议规 定以外的材料、设备等。 第三条 乙方的责任 应与甲方保持正常的业务交往, 按照有关法律法规和程序开展业务工作, 严格执行工程建设的有关方针、 政策,尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范,并遵守以下规定: (一)不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处 费、感谢费等。 (二)不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。 (三) 不准接受或暗示为甲方、 相关单位或个人装修住房、 婚丧嫁娶、 配偶子女的工作安排以及出国 (境) 、 旅游等提供不当利益。 (四)不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活 动。 第四条 违约责任 (一)甲方工作人员有违反本协议第一、第二条责任行为的,按照管理权限,依据有关法律法规和规定 给予党纪、政纪处分或组织处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。 (二)乙方工作人员有违反本协议第一条、第三条责任行为的,按照管理权限,依据有关法律法规和规 定给予党纪、政纪处分或组织处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。 (三)乙方工作人员有违反本协议第一条、第三条责任行为的,应扣罚乙方的廉洁保证金: 工程竣工结算前及工程竣工验收后 2 年内, 每发现一次或发现乙方在工程施工合同履行期间有违反本协 议第一条、第三条责任行为的,扣罚乙方 10 万元,直接从应付工程款或工程质量保证金中扣除。 第五条 本协议作为工程施工合同的附件, 与工程施工合同具有同等法律效力。 经双方签署后立即生效。 第六条 本协议的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格后 2 年。 第七条 本协议一式二份,有甲乙双方各执一份。
第 46 页,共 49 页

甲方单位: (盖章) 法定代表人: 委托代理人: 地址: 电话: 签订日期: 年 月 日

乙方单位: (盖章) 法定代表人: 委托代理人: 地址: 电话:

十七、图纸(对应招标文件第二卷第六章) 1、
序号

图纸目录
图名 图号 TXJGEQ(BG)-S630-C-01 版本 A2 出图日期 2015.10 备注

1 2

柴油发电机房照明 接地及电缆预埋布 置图 坝上照明平面布置 图 大坝加固施工说明

TXJGEQ(BG)-S630-C-02

A2

2015.10

3

TXJGEQ(BG)-S51-C-01

A2

2015.10

4

大坝加固平面图

TXJGEQ(BG)-S51-C-02

A2

2015.10

5

大坝加固纵剖面图

TXJGEQ(BG)-S51-C-033

A2

2015.10

6

大坝加固纵剖面图

TXJGEQ(BG)-S51-C-04

A2

2015.10

7

坝顶结构图

TXJGEQ(BG)-S51-C-05

A2

2015.10

8

原输水涵洞封堵机 构图 大坝观测设施平面 布置图

TXJGEQ(BG)-S51-C-06

A2

2015.10

9

TXJGEQ(BG)-S51-C-07

A2

2015.10

第 47 页,共 49 页

10

大坝测压管及观测 点布置剖面图 位移、 沉陷观测点大 样图 测压管大样图

TXJGEQ(BG)-S51-C-08

A2

2015.10

11

TXJGEQ(BG)-S51-C-09

A2

2015.10

12

TXJGEQ(BG)-S51-C-10

A2

2015.10

13

上坝公路设计图 (1/3) 上坝公路设计图 (2/3) 上坝公路设计图 (3/3) 部队供水管线改线 设计 柴油发电机房平面 布置图 柴油发电机房建筑 总说明 柴油发电机房设计 图(1/2) 柴油发电机房设计 图(2/2)

TXJGEQ(BG)-S51-C-11

A2

2015.10

14

TXJGEQ(BG)-S51-C-12

A2

2015.10

15

TXJGEQ(BG)-S51-C-13

A2

2015.10

16

TXJGEQ(BG)-S51-C-14

A2

2015.10

17

TXJGEQ(BG)-S51-C-15

A2

2015.10

18

TXJGEQ(BG)-S51-C-16

A2

2015.10

19

TXJGEQ(BG)-S51-C-17

A2

2015.10

20

TXJGEQ(BG)-S51-C-18

A2

2015.10

2、图纸(另附)

十八、附件 附件一
厦门市建设工程招标投标报价最低控制线标准

一、材料价格按材料类别划分与市造价站发布的材料市场信息综合价格相比下浮最低控制线标准: 材料类别 序号 (01) (02) (03) (04) 控制线标 准(%) 9 15 6 10 材料类 别序号 (19) (20) (21) (22)
第 48 页,共 49 页

材料类别 水泥类、外加剂 木材、竹材 黑色金属类 有色金属

材料类别 管件及配件 法兰 阀门 暖卫器具

控制线标准 (%) 18 15 15 15

(05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

金属制品 建筑五金类 砌块、砖、瓦 建筑石、砂、灰、石膏 饰面材料 建筑门窗 玻璃与陶瓷 建筑塑料及橡胶 建筑油漆、涂料及胶剂 化工材料 其他防腐材料 其他吸音、保温隔热、耐 火材料 其他防水材料 管材

15 18 6 8 18 10 15 14 15 15 18 18 15 18

(23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36)

通风空调器材 电线、电缆、网线 线槽、桥架及架空线路器材 仪表及附件 高低压电器 日用电器 灯具及配件 消防系统 电讯器材 楼宇智能器材 设备类 其他材料 混凝土、砂浆配合比材料及预制件 园林苗木

15 12 15 17 18 18 18 18 18 18 18 18 5 20

二、钢管脚手架材料租赁价格与市造价站发布的租赁价格市场信息综合价格相比下浮最低控制线标准: 材料类别序号 (37) (38) (39) 材料类别 钢管(吨) 钢管(米) 各式扣件(个) 控制线标准(%) 15 15 15 材料类别序号 (40) (41) (42) 材料类别 可调底座(个) 钢门型架(套) U 型顶托(个) 控制线标准(%) 15 15 15

三、分部分项工程费及措施费(二)中可竞争费用的最低控制线标准: 项目名称 最低控制线标(%) 人工、材料、机械 台班消耗量 0 人工单价 0 机械台班单价 20 企业管理费 30 利润率 35

四、措施费(一)中各项可竞争费用的最低控制线: 项目名称 最低控制线标准(%) 赶工 措施费 20 夜间施工、已完工程保护、风雨季施工增加费、生产工 具用具使用费、工程点交、场地管理费 30

第 49 页,共 49 页


相关文章:
招标文件附件:技术要求
招标文件附件:技术要求_建筑/土木_工程科技_专业资料。百货变电所安装工程技术要求 1、 适用范围 本技术要求适用于太原茂业天地百货变电所安装工程招标。 2、 2.1...
招标文件附件(最终版)
招标文件附件招标文件附件隐藏>> 建设工程施工招标文件附件 建设工程施工招标文件附件招标编号: 0624-09130528 招标工程名称:厦船重工三期分段装焊车间及变电所工程项目...
政府招投标附件格式
(格式) 附件 5——技术规格偏离表(格式) 附件 6——商务条款偏离表(格式) 附件 7——招标文件第二册要求的其他文件 附件 8——资格证明文件 包括: 8-1 ...
招标文件附件_图文
招标文件附件_合同协议_表格/模板_实用文档。施工招标公告 招标编号:诚实厦招字(2016)第(016)号 厦门市汀溪水库除险加固二期工程 C 标段施工招标公告 一、招标...
20061117110400建设工程施工招标文件附件
2、 招标项目内容详见招标文件附件及工程量 清单。 5 1.1 工期要求 6 2.1 招标范围 7 8 9 10 3.1 4.2 12.1 14.1 资金来源 集资 后 综合 审方法 ...
(范例)投标书及附件
(范例)投标书及附件_建筑/土木_工程科技_专业资料。投标书及附件 ...工程招标活动,对招标文件所述权利、义务、风险十分 清楚且无异议,并作如下承诺...
招标文件附件监理工程技术要求
招标文件附件监理工程技术要求_合同协议_表格/模板_实用文档。监理单位招标技术要求专用要求 1、资格要求 参与 投标单位必须为房建甲级; 具备河北省邢台市建设主管...
4-投标文件及附件格式
售后服务内容 可提供的优惠条件 投标人(盖章) : 法定代表人或授权代表(签字) : 日期: 年月 投标文件及附件格式 表 8: 投标文件响应表招标文件 条目号 招标...
招标文件附件
招标文件附件_合同协议_表格/模板_实用文档。满园一期住宅外墙涂料工程 附件 9: (封面) ___工程 施工报价文件 报 价 人(章): 法定代表人或委托代 满园一期住...
最实用招标文件实例范本---上海某新建工厂招标文件说及...
最实用招标文件实例范本---上海某新建工厂招标文件说及附件_建筑/土木_工程科技_专业资料。中小工业民用建筑项目工程邀请招标所有招标文件实例,如果你是一位业主方工程...
更多相关标签: